某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件：事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外，均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。根据场景，回答下列问题：针对事件三，以下说法正确的有（ ）。A.发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠额利息，并承担违约责任B.甲可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿C.甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿D.若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付E.若发包人不要求交付工程，已承包商应承担保管责任
某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件：事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外，均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。根据场景，回答下列问题：
针对事件三，以下说法正确的有（ ）。
针对事件三，以下说法正确的有（ ）。
A.发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠额利息，并承担违约责任
B.甲可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿
C.甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿
D.若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付
E.若发包人不要求交付工程，已承包商应承担保管责任
B.甲可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿
C.甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿
D.若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付
E.若发包人不要求交付工程，已承包商应承担保管责任
参考解析
解析：
相关考题：
某工程施工与2014年12月全部完成,2014年6月签约时的合同价格为1000万元,该工程固定系数为0.15,各参加调值的品种,除了钢材的价格上涨10%外都未发生变化,钢材占调值部分的60%,则按调值公式法结算的工程款的工程款应为万元。() A.1000B.1051C.1060D.1170
某土方工程签约时的工程量20万元,该工程固定系数为0.2,实际完工时,各参与调值的因素A、B、C,分别占20%、45%和15%,价格指数除A增长了10%外,其他均未发生变化。按照调值公式完成的该土方工程应结算的工程款为( )。 A.20.5万元B.20.2万元C.20.6万元D.20.4万元
2004年5月实际完成的某工程，按2003年5月签约时的价格计算工程价款为1000万元，该工程的固定要素为O.2，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按调值公式法进行动态结算，应结算的工程款为（ ）万元。A．1020B．1030C．1040D．1050
某混凝土工程当年6月开始施工，当地气象资料显示每年7月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1．5万元；另由于业主原因致使工程在8月份暂停1个月，则承包商可索赔( )。 A.防雨排水措施增加费B.人员窝工费C.材料的超期储存费D.延期1个月应得利润E.增加的现场管理费
某混凝土工程当年6月开始施工，当地气象资料显示每年7月份为雨期，在此期问承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1．5万元；另由于业主原因致使工程在8月份暂停1个月，则承包商可索赔()。A.防雨排水措施增加费B.人员窝工费C.材料的超期储存费D.延期1个月应得利润E.增加的现场管理费
某工程2013 年1 月签约计算工程价款为1000 万元，该工程的固定要素的系数为0.2，各参加调值的品种中，人工费占工程价款的40%，钢材费用占工程价款的10%，其他费用占工程款的30%，人工费、钢材在2013 年1 月的价格指数分别为100、150，2013 年9 月的价格指数分别为110、180，其他价格指数不变，则2013 年9 月变化的工程款为（ ）万元。A.50 B.60 C.100 D.120
2008年3月实际完成的某土方工程按2007年5月签约时的价格计算工程价款为10万元，该工程的固定系数为0.2，各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了10%外都未发生变化，人工费占调值部分的50%，按调值公式法计算的该土方的工程应结算的工程款为（ ）万元。A、10.5B、10.4C、10.3D、10.2
1996年3月实际完成的某土方工程按1995年5月签约时的价格计算工程价款为10万元，该工程的固定系数为0.2，各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了10%外都未发生变化，人工费占调值部分的50%，按调值公式法完成的该土方的工程应结算的工程款为( )万元。A.10.5B.10.4C.10.3D.10.2
某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件：事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外，均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。根据场景，回答下列问题：FIDIC合同条件下，在应用调值公式法进行工程价款动态结算时，价格的调整需要确定时点价格，这里的时点价格包括（ ）。A.开工时的市场价格B.政府指定的价格C.基准时期的市场价格D.工程价款结算时的指令价格E.特定付款证书有关的期间最后一天的49天前的时点价格
(2015年真题) 2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为( ）万元。A.20B.40C.80D.100
.2015 年 3 月实际完成的某土方工程，按 2014 年 3 月签约时的价格计算的工程价款为 1500 万元，该工程的定值权重为 0.3，各调值因子除人工费的价格指数增长了 15%外均未发生变化，人工费占调值部分的 40%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（ ）万元A.23B.63C.83D.100
2015年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0．2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50%。按调值公式计算2015年12月实际工程结算款应为（ ）万元。A.180B.184C.216D.220
2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（ ）万元。A、20B、40C、80D、100
2012年3月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数上升了10％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2012年3月实际工程结算款应为（）万元。A、208B、210C、216D、220
1997年9月实际完成的某土方工程按1996年1月签约时的价格计算工程量为10万元，该工程的固定要素部分占20%，各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了10%外都未发生变化，人工费占调值部分的50%，按调值公式法完成该土方工程应结算的工程款为（）万元A、10.5B、10.4C、10.3D、10.2
单选题2017年5月实际完成的某工程按2015年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元。该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材和水泥的价格指数分别增长了10%和15%外，其余都未发生变化，钢材和水泥的费用分别占调值部分的40%和20%，按价格指数调整公式法计算，则该工程实际价款变化值为（）万元A36B46C56D66
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。索赔证据的基本要求是（）。A工程各项会议纪要B发包人或工程师签认的签证C投标前发包入提供的参考资料和现场资料D工程核算资料，财务报告等E质量检验书
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查，属于有效证据的包括（）。A招标文件中的投标须知B施工会议纪要C招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答D检查和试验记录E工程师书面命令
单选题2013年5月实际完成的某工程按2012年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了10%外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50％，按价格指数调整法公式法计算，则该工程实际价款变化值为( )万元。A20B30C40D50
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。针对事件三.以下说法正确的有（）。A发包人应接银行同期存款利率向甲支付讫欠的利息.并承担违约责任B甲承包商可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿C甲承包商可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿D若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付E若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。针对事件二，承包商可索赔（）。A防雨排水措施增加量B不可辞退工人窝工费C材料的超期储存费D延期一个月应得利润E增加的现场管理费
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。针对事件一，在工程动态结算时，采用调值公式法进行结算需要做好（）等工作。A确定调值品种B确定调值幅度C商定调整因素D确定考核地点和时间E确定价格调值系数
单选题2013年5月实际完成的某工程按2012年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0．2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了10％外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50％，按价格指数调整公式法计算，则该工程实际价款变化值为（）万元。A20B30C40D50
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。索赔成立的前提条件有（）。A与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D由于监理工程师对合同文件的歧义解释，技术资料不确切，或由于不可抗力导致施E发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
单选题某工程施工与2014年12月全部完成，2014年6月签约时的合同价格为1000万元，该工程固定系数为0.15，各参加调值的品种，除了钢材的价格上涨10%外都未发生变化，钢材占调值部分的60%，则按调值公式法结算的工程款的工程款应为（）万元。A1000B1051C1060D1170
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。FIDIC合同条件下，在应用调值公式法进行工程价款动态结算时，价格的调整需要确定时点价格，r这里的时点价格包括（）。A开工时的市场价格B政府指定的价格C基准时期的市场价格D工程价款结算时的指令价格E特定付款证书有关的期间最后一天的49X前的时点价格
单选题2012年3月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数上升了10％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2012年3月实际工程结算款应为( )万元。A208B210C216D220