某混凝土工程当年6月开始施工，当地气象资料显示每年7月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1．5万元；另由于业主原因致使工程在8月份暂停1个月，则承包商可索赔( )。 A.防雨排水措施增加费B.人员窝工费C.材料的超期储存费D.延期1个月应得利润E.增加的现场管理费
某混凝土工程当年6月开始施工，当地气象资料显示每年7月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1．5万元；另由于业主原因致使工程在8月份暂停1个月，则承包商可索赔( )。
A.防雨排水措施增加费
B.人员窝工费
C.材料的超期储存费
D.延期1个月应得利润
E.增加的现场管理费
B.人员窝工费
C.材料的超期储存费
D.延期1个月应得利润
E.增加的现场管理费
参考解析
解析：由于每年七月为雨季，这对有经验的承包商是能预知的，投标报价时应已考虑在内；由于业主原因致使工程暂停，承包商可索赔人工费、设备费、材料费、管理费、利润和迟延付款利息；由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。
相关考题：
某混凝土工程当年6月开始施工，当地气象资料显示每年7月份为雨期，在此期问承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1．5万元；另由于业主原因致使工程在8月份暂停1个月，则承包商可索赔()。A.防雨排水措施增加费B.人员窝工费C.材料的超期储存费D.延期1个月应得利润E.增加的现场管理费
由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔（ ）。 A、工期、成本、利润 均不能索赔 B、工期和成本、不能索赔利润 C、工期、不能索赔成本和利润 D、成本、不能索赔工期和利润
某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下费用：完成业主要求的合同外工程人工费5万元；由于业主原因导致功效降低，使人工费增加0.5万元；施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元，工程质量不合格返工增加人工费0.5万元。则承包商可索赔的人工费为（ ）万元。 A、5.0 B、5.5 C、6.0 D、6.5
某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件：事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外，均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。根据场景，回答下列问题：针对事件三，以下说法正确的有（ ）。A.发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠额利息，并承担违约责任B.甲可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿C.甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿D.若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付E.若发包人不要求交付工程，已承包商应承担保管责任
由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔（）。A、工期、成本和利润B、工期和成本，不能索赔利润C、工期，不能索赔成本和利润D、成本，不能索赔工期和利润
某房地产开发商招标修建写字楼工程(底层为商场)，工程内容包括拆迁和修建，工期为18个月。合同规定，如果承包商不能在18个月内完成工程，应向业主支付误期损害赔偿费。开工后，业主未能在合同规定的时问内向承包商提供足够的施工场地。在开挖基槽时，发现地基土层中有淤泥夹层，可能引起不均匀沉陷，不得不进行设计变更，造成基础施工暂停2个月。由于上述原因。预计使工程拖期3个月。 根据以上资料，请回答下述问题： 依据工程索赔处理原则，在下列选项中，正确的说法是（）。A、承包商可提出丁-期索赔，但不能提出费用索赔B、承包商既可提出工期索赔，又可提出费用索赔C、承包商可提出费用索赔，但不能提出工期索赔D、该项工期延误属于共同延误
承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。A、由于业主原因造成费用增加和工期损失B、由于工程师原因造成费用增加和工期损失C、由于分包商原因造成费用增加和工期损失D、按约定提交了索赔意向E、提交了索赔报告
单选题由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔（）。A工期、成本和利润B工期和成本，不能索赔利润C工期，不能索赔成本和利润D成本，不能索赔工期和利润
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。索赔证据的基本要求是（）。A工程各项会议纪要B发包人或工程师签认的签证C投标前发包入提供的参考资料和现场资料D工程核算资料，财务报告等E质量检验书
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查，属于有效证据的包括（）。A招标文件中的投标须知B施工会议纪要C招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答D检查和试验记录E工程师书面命令
问答题某引桥工程合同总价款2000万元，工程总工期为12个月，工程施工进行中，业主决定修改设计，增加了额外的工程量100万元，由于工程量的增加，承包商延长了工程竣工的时间，承包商的实际工期延长了1个月。问题：（1）就题意所述，承包商是否可以提出工期索赔？为什么？（2）承包商提出工期索赔1个月，是否合理？为什么？
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。针对事件三.以下说法正确的有（）。A发包人应接银行同期存款利率向甲支付讫欠的利息.并承担违约责任B甲承包商可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿C甲承包商可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿D若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付E若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。针对事件二，承包商可索赔（）。A防雨排水措施增加量B不可辞退工人窝工费C材料的超期储存费D延期一个月应得利润E增加的现场管理费
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。针对事件一，在工程动态结算时，采用调值公式法进行结算需要做好（）等工作。A确定调值品种B确定调值幅度C商定调整因素D确定考核地点和时间E确定价格调值系数
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。索赔成立的前提条件有（）。A与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D由于监理工程师对合同文件的歧义解释，技术资料不确切，或由于不可抗力导致施E发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
多选题某工程包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。 事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。FIDIC合同条件下，在应用调值公式法进行工程价款动态结算时，价格的调整需要确定时点价格，r这里的时点价格包括（）。A开工时的市场价格B政府指定的价格C基准时期的市场价格D工程价款结算时的指令价格E特定付款证书有关的期间最后一天的49X前的时点价格
填空题某工程中标合同价为480万元，合同工期18个月。施工开始以后，业主指令增加附加工程80万元，则承包商可提出（）的工期索赔。