【案例七】背景资料:某承包人承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图5-6 所示。工程实施到第5 个月末检查时,A2 工作刚好完成,B1 工作已进行了1 个月。在施工过程中发生了如下事件:事件1:A1 工作施工半个月发现发包人提供的地质资料不准确,经与发包人、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包人提出以下索赔:设计变更使A1 工作施工时间增加1 个月,故要求将原合同工期延长1 个月。事件2:工程施工到第6 个月遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包人及时向发包人提出费用索赔和工期索赔,经发包人工程师审核后的内容如下:(1)部分已建工程遭受不同程度破坏,费用损失30 万元;(2)在施工现场承包人用于施工的机械受到损坏,造成损失5 万元,用于工程上待安装设备(承包人供应)损坏,造成损失1 万元;(3)由于现场停工造成机械台班损失3 万元,人工窝工费2 万元;(4)施工现场承包人使用的临时设施损坏,造成损失1.5 万元,发包人使用的临时用房破坏,修复费用1 万元;(5)因灾害造成施工现场停工0.5 个月,索赔工期0.5 个月;(6)灾后清理施工现场,恢复施工需费用3 万元。事件3:A3 工作施工过程中由于发包人供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5 个月,发生人员窝工和机械闲置费用4 万元(有签证)。问题:1.不考虑施工过程中发生各事件的影响,在施工网络进度计划中标出第5 个月末的实际进度前锋线,并判断如果后续工作按原进度计划执行,工期将是多少个月?2.分别指出事件1 中承包人的索赔是否成立并说明理由。3.分别指出事件2 中承包人的索赔是否成立并说明理由。4.除事件1 引起的企业管理费的索赔费用之外,承包人可得到的索赔费用是多少?合同工期可顺延多长时间?

【案例七】
背景资料:
某承包人承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图5-6 所示。



工程实施到第5 个月末检查时,A2 工作刚好完成,B1 工作已进行了1 个月。在施工过程中发生了如下事件:
事件1:A1 工作施工半个月发现发包人提供的地质资料不准确,经与发包人、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包人提出以下索赔:设计变更使A1 工作施工时间增加1 个月,故要求将原合同工期延长1 个月。
事件2:工程施工到第6 个月遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包人及时向发包人提出费用索赔和工期索
赔,经发包人工程师审核后的内容如下:
(1)部分已建工程遭受不同程度破坏,费用损失30 万元;
(2)在施工现场承包人用于施工的机械受到损坏,造成损失5 万元,用于工程上待安装设备(承包人供应)
损坏,造成损失1 万元;
(3)由于现场停工造成机械台班损失3 万元,人工窝工费2 万元;
(4)施工现场承包人使用的临时设施损坏,造成损失1.5 万元,发包人使用的临时用房破坏,修复费用1 万
元;
(5)因灾害造成施工现场停工0.5 个月,索赔工期0.5 个月;
(6)灾后清理施工现场,恢复施工需费用3 万元。
事件3:A3 工作施工过程中由于发包人供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5 个月,发生人员窝工和机械闲置费用4 万元(有签证)。
问题:
1.不考虑施工过程中发生各事件的影响,在施工网络进度计划中标出第5 个月末的实际进度前锋线,并判断如果后续工作按原进度计划执行,工期将是多少个月?
2.分别指出事件1 中承包人的索赔是否成立并说明理由。
3.分别指出事件2 中承包人的索赔是否成立并说明理由。
4.除事件1 引起的企业管理费的索赔费用之外,承包人可得到的索赔费用是多少?合同工期可顺延多长时间?


参考解析

解析:问题1:



如果后续工作按原进度计划执行,该工程项目将被推迟2 个月完成,工期为15 个月。
问题2:
工期索赔成立。因地质资料不准确属发包人的风险,且A1 工作是关键工作。
问题3:
(1)索赔成立,因不可抗力造成的部分已建工程费用损失,应由发包人支付。
(2)承包人用于施工的机械损坏索赔不成立,因不可抗力造成各方的损失由各方承担。用于工程上待安装设备损坏索赔成立,虽然用于工程的设备是承包人供应,但将形成发包人资产,所以发包人应支付相应费用。
(3)索赔不成立,因不可抗力给承包人造成的该类费用损失不予补偿。
(4)承包人使用的临时设施损坏的损失索赔不成立,发包人使用的临时用房修复索赔成立,因不可抗力造成各方损失由各方分别承担。
(5)索赔成立,因不可抗力造成工期延误,经发包人签证,可顺延合同工期。
(6)索赔成立,清理和修复费用应由发包人承担。
问题4:
(1)索赔费用:30+1+1+3+4=39 万元
(2)合同工期可顺延1.5 个月。

相关考题:

根据案例的学习功能可将营销案例分为() A.评审型案例B.开拓型案例C.问题型案例D.机会确定型案例E.技术性问题案例

培训教材撰写时,以下哪种不能作为培训案例。() A.意外式案例B.主题式案例C.综合式案例D.随意式案例

案例设计型论文在正文包括:()。A、案例原因B、案例正文C、案例分析D、案例结尾

《最高人民法院关于案例指导工作的规定》第七条:“最高人民法院发布的指导性案例,各级人民法院审判类似案件时应当参照。”下列对于该规定的理解,正确的是A.人民法院参照指导性案例审理类似案件体现了“同案同判”的要求B.最高人民法院发布的指导性案例具有普遍的法律约束力C.最高人民法院发布指导性案例属于立法活动D.指导性案例是当代中国的判例法

案例七:下面是某求助者MMPl2的测验结架:从测验结果来看,该求助者可能存在()。多选A. 同性恋倾向B. 偏执妄想,过分敏感C. 情感不稳,不现实D. 反社会性人格特点

文物建筑开放利用是文物合理利用的重要方向。国家文物局5日在杭州举行第七次全国文物保护工程会,首次发布《文物建筑开放利用案例指南》,选取全国各地文物建筑开放的优秀案例和典型做法,展示行业和社会为加强文物保护利用共同作出的努力。

如果本案例中的咨询师使用求助者中心疗法,请简述其咨询过程的七个阶段。

案例七:下面是某求助者MMPl2的测验结架:根据该测验结果,可进行的两点编码包括()。多选A. 45/54B. 49/94C. 48/84D. 89/98

在案例分析法中,解决问题的过程包括以下七个环节:①找问题;②查原因;③分主次;④提方案;⑤权衡;⑥实施;⑦做决策。排序正确的是()。A:①②③④⑤⑥⑦B:①③②④⑤⑦⑥C:①②④⑤③⑦⑥D:①③②⑤④⑥⑦

在案例分析法中。解决问题的过程包括以下七个环节:①找问题;②查原因;③分主次;④提方案;⑤权衡;⑥实施;⑦做决策。排序正确的是(  )。A.①②③④⑤⑥⑦B.①③②④⑤⑦⑥C.①②④⑤③⑦⑥D.①③②⑤④⑥⑦

案例七:下面是某求助者的MMPI的测验结果:该求助者社会病态量表的K校正分应当是()。单选A. 30B. 31 C. 32D. 33

案例七:下面是某求助者的MMPI的测验结果:从测验结果来看,该求助者可能存在()。多选A. 躯体化障碍B. 异乎寻常的生活方式 C. 复仇攻击观念D. 过分敏感等性格特征

培训教材撰写时,以下哪种不能作为培训案例。()A、意外式案例B、主题式案例C、综合式案例D、随意式案例

在电子商务教学中,较少使用的案例是()。A、已决问题案例B、设想问题案例C、随机问题案例D、待决问题案例

实施案例教学的首要环节是()。A、发现问题B、选编案例C、评价案例D、引入案例

案例研究反思法的基本环节是()。A、案例描述B、案例分析C、案例归纳D、新案例的创设E、专题研究

根据公共政策案例记录的过程,可以把公共政策案例分为()A、完全公共政策案例B、未来公共政策案例C、实时公共政策案例D、风险型公共政策案例

案例教学是一种常用的教学方法,案例一般分为()。A、实证性案例B、分析性案例C、模拟性案例D、调研型案例

《维保公司案例管理办法》规定案例分为维保公司案例、专业公司案例和生产维护部门案例三级。

进行案例分析的步骤,正确的是()A、选择所要分析的案例;还原事情过程;分析案例;提出解决对策B、选择所要分析的案例;分析案例;还原事情过程;提出解决对策C、还原事情过程;选择所要分析的案例;分析案例;提出解决对策D、选择所要分析的案例;还原事情过程;提出解决对策;分析案例

体育教学案例研究的类型包括:()的案例研究、()的案例研究和()的案例研究。

案例教学法是高中思想政治课常用的教学方法,案例教学的主要步骤()。A、案例选择→目标确定→案例展开→知识迁移与案例复归B、目标确定→案例选择→案例展开→知识迁移与案例复归C、案例选择→案例展开→目标确定→知识迁移与案例复归D、目标确定→案例展开→案例选择→知识迁移与案例复归

单选题实施案例教学的首要环节是()。A发现问题B选编案例C评价案例D引入案例

单选题培训教材撰写时,以下哪种不能作为培训案例。()A意外式案例B主题式案例C综合式案例D随意式案例

填空题体育教学案例研究的类型包括:()的案例研究、()的案例研究和()的案例研究。

单选题在电子商务教学中,较少使用的案例是()。A已决问题案例B设想问题案例C随机问题案例D待决问题案例

多选题案例教学是一种常用的教学方法,案例一般分为()。A实证性案例B分析性案例C模拟性案例D调研型案例

多选题案例教学作为一个完整的教学过程,一般包括()几个环节。A选编案例B引入案例C分析讨论案例D评价案例