背景资料某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中,发生了如下事件:事件一:建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15天后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,任务个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。事件二:合同约定主要材料按占总造价比重55%计,预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。事件三:基坑施工时正值雨季,连续降雨致停工6天,造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现了罕见特大暴雨,造成停工2天,人员窝工损失1.4万元。针对上述情况,施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。事件四:某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%,合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工,在施工结束后的下一月上报支付申请的同时,还上报了该设计变更的变更价款申请,监理工程师不批准变更价款。事件五:种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工,建设单位对隐蔽工程质量提出异议,要求复验,施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验,经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝。事件六:合同中约定,根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表:问题1.事件一中,指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。2.事件二中,列式计算预付备料款的起扣点是多少万元?(精确到小数点后2位)3.事件三中,分别判断四项索赔是否成立?并写出相应的理由。4.事件四中,监理工程师不批准变更价款申请是否合理?并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理?5.事件五中,施工单位、建设单位做法是否正确?并分别说明理由。6.事件六中,列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)

背景资料某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中,发生了如下事件:事件一:建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15天后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,任务个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。事件二:合同约定主要材料按占总造价比重55%计,预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。事件三:基坑施工时正值雨季,连续降雨致停工6天,造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现了罕见特大暴雨,造成停工2天,人员窝工损失1.4万元。针对上述情况,施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。事件四:某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%,合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工,在施工结束后的下一月上报支付申请的同时,还上报了该设计变更的变更价款申请,监理工程师不批准变更价款。事件五:种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工,建设单位对隐蔽工程质量提出异议,要求复验,施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验,经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝。事件六:合同中约定,根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表:



问题1.事件一中,指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。2.事件二中,列式计算预付备料款的起扣点是多少万元?(精确到小数点后2位)3.事件三中,分别判断四项索赔是否成立?并写出相应的理由。4.事件四中,监理工程师不批准变更价款申请是否合理?并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理?5.事件五中,施工单位、建设单位做法是否正确?并分别说明理由。6.事件六中,列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)


参考解析

解析:1.事件一中,招标文件中规定的不妥之处及理由:
1)合格投标人为本省企业不妥。理由:招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。
2)自招标文件发出之日起15天后投标截止不妥。理由:自招标文件发出之日至投标截止的时间至少20?天。
3)招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人不妥。理由:对于投标人提出的疑问,招标人应该以书面形式发送给所有的购买招标文件的投标人。
2.预付备料款的起扣点=14250-2800/55%=9159.09万元
3.事件三中,连续降雨致停工6天,造成人员窝工损失2.2万元,工期和费用索赔不成立。
理由:因为施工正值雨季,是一个有经验的承包商应该能够预测到风险,应该由承包商承担。罕见特大暴雨,造成停工2天,人员窝工损失1.4万元,工期索赔成立,费用索赔不成立。
理由:罕见特大暴雨属于不可抗力,工期可以顺延,费用由承包商自己承担。
4.事件四,监理工程师不批准变更价款是合理的。理由:工程变更发生追加合同价款的,应该在施工结束后的14天内提出,若没有在规定的时间内提出,视为该变更不涉及工期和价款的变化。工程变更价款调整原则:除专用合同条款另有约定外,变更估价按照本款约定处理:
(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;
(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;
(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。
5.事件五,建设单位对隐蔽工程有异议,要求复验,施工单位不予同意,施工单位的做法不正确。
理由:建设单位对隐蔽工程有权要求复验。经现场复验后检验质量满足要求,施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝,建设单位的做法不正确。
理由:经现场复验后检验质量满足要求,复验增加的费用由建设单位承担,如果造成工期损失的工期应该予以顺延。
6.事件六,经调整后的实际结算价款应为=14520×(0.2+0.15×1.12/0.99+0.30×1.16/1.01+0.12×0.85/0.99+0.15×0.80/0.96+0.08×1.05/0.78)=14962.13万元

相关考题:

某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中,发生了如下事件:事件一:建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15天后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,任务个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。事件二:合同约定主要材料按占总造价比重55%计,预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。事件三:基坑施工时正值雨季,连续降雨致停工6天,造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现了罕见特大暴雨,造成停工2天,人员窝工损失1.4万元。针对上述情况,施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。事件四:某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%,合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工,在施工结束后的下一月上报支付申请的同时,还上报了该设计变更的变更价款申请,监理工程师不批准变更价款。事件五:种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工,建设单位对隐蔽工程质量提出异议,要求复验,施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验,经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝。事件六:合同中约定,根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表:问题1.事件一中,指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。2.事件二中,列式计算预付备料款的起扣点是多少万元 (精确到小数点后2位)3.事件三中,分别判断四项索赔是否成立 并写出相应的理由。4.事件四中,监理工程师不批准变更价款申请是否合理 并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理 5.事件五中,施工单位、建设单位做法是否正确 并分别说明理由。6.事件六中,列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元 (精确到小数点后2位)

某工程采用公开招标的方式进行招标,按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,该工程合同价款的约定应遵循的规定包括()。A.合同价款应在中标通知书发出之日起30日内约定B.合同价款约定仅包括工程计量与支付、工程价款调整、竣工结算、工程质量保证金C.合同价款应依据招标文件和中标人的投标文件约定D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准E.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准

采用公开招标方式进行招标的项目,按照《建设工程工程量清单计价规范》,该工程合同价款的约定应遵循的规定表述错误的是( )。 A、合同价款应在中标通知书发出之日起30日内约定 B、合同价款约定是约定工程价款的计算与结算方式 C、合同价款应依据招标文件和中标人的投标文件约定 D、合同价款的约定是建设工程合同的主要内容

(2014年案例四)【背景资料】根据下列材料,请回答:某建设单位投资兴建一大型商场,地下二层,地上九层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m2。经过公开招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%,并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比重按60%计。【问题】分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)?

某建设单位投资兴建一大型商场。经过公开招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)签订了施工总承包合同。合同中约定暂列金1000万,暂估价1000万,工程预付款比例为10%,并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比重按60%计。  【问题】  1.分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)?

背景某矿井新建工程拟公开招标事件一:建设单位委托招标代理公司,根据施工招标项目的特点和需要编制了招标文件。事件二:某公司拟投标。事件三:为了中标,该公司采用了投标策略。问题一,请简述招标文件内容。二,请简述投标程序及其执行要点。三,请简述投标报价的一般技巧。

新建一图书馆工程,建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d后投标截止;投标人对招标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合规定,经整改后进行招标。某施工总承包单位中标,参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A分项工程、B分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1倍结算。合同中还约定C分项工程为建设单位指定专业分包项目。施工总承包单位按自己企业的成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4万元,材料费504.5万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2万元,施工管理费46.2万元,税金30.6万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。在C分项工程施工过程中发生了如下事件:事件一:由于建设单位原因,导致C分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。事件三:C分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。问题(1)指出招标文件中的不妥之处,并分别写出理由。(2)根据成本预测资料,计算该项目的直接成本(保留一位小数)。项目经理部的具体施工成本管理任务还应包括哪些?(3)A分项工程、B分项工程单价是否需要调整?分别列式计算A分项工程、B分项工程结算的工程价款(单位:元)。(4)指出C分项工程施工过程中发生的事件一、二、三中总承包单位说法的不妥之处,并分别写出理由。

背景资料:新建一图书馆工程,建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d后投标截止;投标人对招标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合规定,经整改后进行招标。某施工总承包单位中标,参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A分项工程、B分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1倍结算。合同中还约定C分项工程为建设单位指定专业分包项目。施工总承包单位按自己企业的成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4万元,材料费504.5万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2万元,施工管理费46.2万元,税金30.6万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。分项工程A、B施工完成后,其相关参数统计如下表所示,造价工程师对此两项进行价款计算。在C分项工程施工过程中发生了如下事件:事件一:由于建设单位原因,导致C分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。事件三:C分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位1.指出招标文件中的不妥之处,并分别写出理由。2.根据成本预测资料,计算该项目的直接成本(保留一位小数)。项目经理部的具体施工成本管理任务还应包括哪些?3.A分项工程、B分项工程单价是否需要调整?分别列式计算A分项工程、B分项工程结算的工程价款(单位:元)4.指出C分项工程施工过程中发生的事件一、二、三中总承包单位说法的不妥之处,并分别写出理由。

背景新建一图书馆工程,建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d 后投标截止;投标人对招标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合规定,经整改后进行招标。某施工总承包单位中标,参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A 分项工程、B 分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9 倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1 倍结算。合同中还约定C 分项工程为建设单位指定专业分包项目。施工总承包单位按自己企业的成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4 万元,材料费504.5 万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2 万元,施工管理费46.2 万元,税金30.6 万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。分项工程A、B 施工完成后,其相关参数统计如下表所示,造价工程师对此两项进行价款计算。在C 分项工程施工过程中发生了如下事件:事件一:由于建设单位原因,导致C 分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C 分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。事件三:C 分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。(3)A 分项工程、B 分项工程单价是否需要调整?分别列式计算A 分项工程、B 分项工程结算的工程价款(单位:元)。

某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施 工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订了施工总承包合同。合同总价为 1500 万元,工期为12 个月。承包合同规定:(1) 主要材料及构配件金额占合同总价的 50%;(2) 预付备料款额度为合同总价的 20%,工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时的当月起扣,每月以抵充工程款的方式连续收回;施工总承包单位进场前与项目部签订了《项目管理目标责任书》,授权项目经理实施全面管理。施工合同履行过程中发生如下事件:事件一:在装饰装修施工时候遇到价格上涨,装饰装修工程金额占合同总价的 10%,合同约定:采用调值公式进行动态结算,调价要素分为人工费、机械费、材料费 三类,分别占合同价的比重为 0.15、0.3、0.3,结算时价格指数分别增长了 20%、15%、25%。事件二:工程竣工后,双方结算一致确认工程欠款并签订保修合同,约定屋面防水工程保修期为 6 年,主体工程保修期 50 年,后因建设单位拖欠工程款,施工单位诉诸法院,要求建设单位支付工程欠款,并支付工程施工期间停工损失 45 万元。【问题】1.本例的工程预付备料款是多少?2.工程预付备料款的起扣点是多少?从几月份起扣?3.事件一中,装饰装修工程调整后的合同价是多少?4.事件二中,双方关于保修期的约定是否符合法律规定?施工单位单位的各项诉讼主张能否成立?

背景新建一图书馆工程,建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d 后投标截止;投标人对招标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合规定,经整改后进行招标。某施工总承包单位中标,参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A 分项工程、B 分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9 倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1 倍结算。合同中还约定C 分项工程为建设单位指定专业分包项目。施工总承包单位按自己企业的成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4 万元,材料费504.5 万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2 万元,施工管理费46.2 万元,税金30.6 万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。分项工程A、B 施工完成后,其相关参数统计如下表所示,造价工程师对此两项进行价款计算。在C 分项工程施工过程中发生了如下事件:事件一:由于建设单位原因,导致C 分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C 分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。事件三:C 分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。(1)指出招标文件中的不妥之处,并分别写出理由。

背景新建一图书馆工程,建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d 后投标截止;投标人对招标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合规定,经整改后进行招标。某施工总承包单位中标,参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A 分项工程、B 分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9 倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1 倍结算。合同中还约定C 分项工程为建设单位指定专业分包项目。施工总承包单位按自己企业的成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4 万元,材料费504.5 万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2 万元,施工管理费46.2 万元,税金30.6 万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。分项工程A、B 施工完成后,其相关参数统计如下表所示,造价工程师对此两项进行价款计算。在C 分项工程施工过程中发生了如下事件:事件一:由于建设单位原因,导致C 分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C 分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。事件三:C 分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。(2)根据成本预测资料,计算该项目的直接成本(保留一位小数)。项目经理部的具体施工成本管理任务还应包括哪些?

某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中,发生了如下事件:事件一:建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15天后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,因为个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。事件二:合同约定主要材料按占造价比重55%计,预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。事件三:基坑施工时正值雨季,连续降雨导致停工6天,造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现罕见特大暴雨,造成停工2天,人员窝工损失1.4万元。针对上述情况,施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。事件四:某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%,合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工,在施工结束后的下一个月上报支付申请的同时,还上报了该设计变更的变更价款申请,监理工程师不批准变更价款。事件五:种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工,建设单位对隐蔽工程质量提出异议,要求复验,施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验,经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝。事件六:合同中约定,根据人工费和四项主要材料和价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表:<1> 、事件一中,指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。<2> 、事件二中,列式计算预付备料款的起扣点是多少万元?(精确到小数点后2位)<3> 、事件三中,分别判断四项索赔是否成立?并写出相应的理由。<4> 、事件四中,监理工程师不批准变更价款申请是否合理?并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理?<5> 、事件五中,施工单位、建设单位做法是否正确?并分别说明理由。<6> 、事件六中,列式计算经调整后的实际计算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)

背景新建一图书馆工程,建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d 后投标截止;投标人对招标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合规定,经整改后进行招标。某施工总承包单位中标,参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A 分项工程、B 分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9 倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1 倍结算。合同中还约定C 分项工程为建设单位指定专业分包项目。施工总承包单位按自己企业的成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4 万元,材料费504.5 万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2 万元,施工管理费46.2 万元,税金30.6 万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。分项工程A、B 施工完成后,其相关参数统计如下表所示,造价工程师对此两项进行价款计算。在C 分项工程施工过程中发生了如下事件:事件一:由于建设单位原因,导致C 分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C 分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。事件三:C 分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。

背景新建一图书馆工程,建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d 后投标截止;投标人对招标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合规定,经整改后进行招标。某施工总承包单位中标,参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A 分项工程、B 分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9 倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1 倍结算。合同中还约定C 分项工程为建设单位指定专业分包项目。施工总承包单位按自己企业的成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4 万元,材料费504.5 万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2 万元,施工管理费46.2 万元,税金30.6 万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。分项工程A、B 施工完成后,其相关参数统计如下表所示,造价工程师对此两项进行价款计算。在C 分项工程施工过程中发生了如下事件:事件一:由于建设单位原因,导致C 分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C 分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。事件三:C 分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。(4)指出C 分项工程施工过程中发生的事件一、二、三中总承包单位说法的不妥之处,并分别写出理由。

某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250 万元。预付备料款2800 万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中,发生了如下事件:事件1:建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d 后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。事件2:合同约定主要材料按占总造价比重55%计,预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。事件3:基坑施工时正值雨季,连续降雨导致停工6d,造成人员窝工损失2.2 万元。一周后出现罕见特大暴雨,造成停工2d,人员窝工损失1.4 万元。针对上述情况,施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。事件4:某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%,合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工,在施工结束后的下一个月上报支付申请的同时,还上报了该设计变更的变更价款申请,监理工程师不批准变更价款。事件5:种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工,建设单位对隐蔽工程质量提出异议,要求复验,施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验,经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝。事件6:合同中约定,根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数见下表。各调值因素的比重、基准和现行价格指数【问题】1.事件1 中,指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。2.事件2 中,列式计算预付备料款的起扣点是多少万元?(精确到小数点后两位)3.事件3 中,分别判断四项索赔是否成立?并写出相应的理由。4.事件4 中,监理工程师不批准变更价款申请是否合理?并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理?5.事件5 中,施工单位、建设单位做法是否正确?并分别说明理由。6.事件6 中,列式计算经调整后的实际计算价款应为多少万元?(精确到小数点后两位)

背景资料: 某开发商投资新建一栋24层住宅楼,经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了施工总承包合同。 本合同总价5000万元,其中工程价款约定如下: (1)工程预付款为合同价的10%; (2)工程预付款扣回的时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%后,开始从当月的工程款中扣回工程预付款,分两个月等额扣回; (3)工程质量保修金为工程结算总价的5%,竣工结算时一次性扣留; (4)工程款按月支付,工程款达到合同总造价的90%停止支付,余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。施工过程中,发生如下事件: 事件一:公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙,责成项目总工程师组织编制该项目的《项目管理实施规划》。项目总工程师认为该项目《施工组织设计》编制详细、完善,满足指导现场施工的要求,可以直接用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》,不需要再单独编制。 事件二:本工程总施工时间7个月,施工过程中,每月完成的工作量统计如下数据: 月份3406789 实际完成工作量(万元)400800850900800650600 事件三:施工过程中,双方签订《关于钢筋价格调整的补充协议》,确定因钢材涨价增补价差40万元。因施工单位现场管理不力,建设单位罚款5万元。事件三中,工程竣工验收合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累计支付工程款是多少万元?本工程竣工结算是多少万元?本工程保修金是多少万元(结果均保留两位小数)?

背景资料:某施工单位通过公开招标方式中标了某外资企业一新建的大型机电安装工程项目,并与业主签订了施工总承包合同。事件一:投标人在投标阶段,根据招标文件所提供的施工图纸核对工程量清单,发现招标人提供的工程量清单中的工程量与招标图纸存在较大差异。事件二:虽然本招标工程风险大,但由于某施工单位目前施工任务严重不足,因此在投标决策上采用了风险标的投标策略。事件三:合同规定机电设备安装采用现行国家标准,但业主在施工阶段提出要采用国外标准,由于国外标准比国内标准要求高,因此施工单位及时提出了索赔要求。请根据背景资料完成以下题目。项目及管理模式的变化不影响项目本质,因此不可作为索赔原因。

背景资料:某施工单位通过公开招标方式中标了某外资企业一新建的大型机电安装工程项目,并与业主签订了施工总承包合同。事件一:投标人在投标阶段,根据招标文件所提供的施工图纸核对工程量清单,发现招标人提供的工程量清单中的工程量与招标图纸存在较大差异。事件二:虽然本招标工程风险大,但由于某施工单位目前施工任务严重不足,因此在投标决策上采用了风险标的投标策略。事件三:合同规定机电设备安装采用现行国家标准,但业主在施工阶段提出要采用国外标准,由于国外标准比国内标准要求高,因此施工单位及时提出了索赔要求。请根据背景资料完成以下题目。发现项目有较大误差时,可以利用调整项目单价的方法进行解决。

背景资料:某施工单位通过公开招标方式中标了某外资企业一新建的大型机电安装工程项目,并与业主签订了施工总承包合同。事件一:投标人在投标阶段,根据招标文件所提供的施工图纸核对工程量清单,发现招标人提供的工程量清单中的工程量与招标图纸存在较大差异。事件二:虽然本招标工程风险大,但由于某施工单位目前施工任务严重不足,因此在投标决策上采用了风险标的投标策略。事件三:合同规定机电设备安装采用现行国家标准,但业主在施工阶段提出要采用国外标准,由于国外标准比国内标准要求高,因此施工单位及时提出了索赔要求。请根据背景资料完成以下题目。对招标文件中所列的工程量清单进行审核时,应看招标单位是否允许对工程量清单内所列的工程量误差进行调整决定审核办法。

问答题★某建设单位投资兴建一大型商场,地下二层,地上九层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m2 .经过攻来招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%,并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比重按60%计。在合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:施工总承包单位为加快施工进度,土方采用机械一次开挖至设计标高;租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方,在城市道路路面遗撒了大量渣土;用于垫层的2:8灰土提前2天搅拌好备用。问题:分别指出事件一种施工单位做法的错误之处,并说明正确做法。

问答题背景资料某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。在招标和施工过程中,发生了如下事件:建设单位自行组织招标。招标文件规定:自招标文件发出之日起30天后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,提出个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。问题1. 事件中,指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。

判断题背景资料:某施工单位通过公开招标方式中标了某外资企业一新建的大型机电安装工程项目,并与业主签订了施工总承包合同。事件一:投标人在投标阶段,根据招标文件所提供的施工图纸核对工程量清单,发现招标人提供的工程量清单中的工程量与招标图纸存在较大差异。事件二:虽然本招标工程风险大,但由于某施工单位目前施工任务严重不足,因此在投标决策上采用了风险标的投标策略。事件三:合同规定机电设备安装采用现行国家标准,但业主在施工阶段提出要采用国外标准,由于国外标准比国内标准要求高,因此施工单位及时提出了索赔要求。请根据背景资料完成以下题目。发现项目有较大误差时,可以利用调整项目单价的方法进行解决。A对B错

问答题新建一图书馆工程,建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d后投标截止;投标人对招标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合规定,经整改后进行招标。 某施工总承包单位中标,参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A分项工程、B分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1倍结算。合同中还约定C分项工程为建设单位指定专业分包项目。 施工总承包单位按自己企业的成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4万元,材料费504.5万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2万元,施工管理费46.2万元,税金30.6万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。 分项工程A、B施工完成后,其相关参数统计如下表所示,造价工程师对此两项进行价款计算。 分项工程AB 清单价(元/m3)42560 清单工程量(m3)54006200 实际工程量(m3)58005870 在C分项工程施工过程中发生了如下事件: 事件一:由于建设单位原因,导致C分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。 事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。 事件三:C分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。 问题指出招标文件中的不妥之处,并分别写出理由。

多选题某工程采用公开招标的方式进行招标,按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013,该工程合同价款的约定应遵循的规定包括(  )。A合同价款应在中标通知书发出之日起30日内约定B合同价款约定是约定工程价款的计算与结算方式C合同价款应依据招标文件和中标人的投标文件约定D招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准E招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准

问答题某建设单位投资兴建一大型商场,地下二层,地上九层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积71500m2。经过招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%,并从未施工完工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比重按60%计。【问题】分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)?

问答题*某新建宾馆工程,采用公开找标的方式,确定某施工单位为中标单位,双方签订了施工总承包合同。合同约定总造价为9680万元,预付备料款3400万元,每月底按月支付施工进度款。合同约定主要材料按占造价比重50%计,预付备料款的起扣点之后的五次月度支付中扣回。合同工期为10个月,在全体施工完成后,施工总承办单位向建设单位提交了竣工工程施工记录资料。问题:1.竣工验收必须要符合哪些条件?2.竣工验收的步骤有哪些?3.主要竣工工程技术资料有哪些?