某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75％支付工程款，工程质量为合格，保修金为3％，合同总工期为32个月。某总承包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33；B方案成本为8640.00万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525.00万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。竣工结算时，总承包单位提出索赔事项如下：(1)特大暴雨造成停工7天，开发商要求总承包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。(2)本工程设计采用了某种新材料，总承包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担。(3)工程主体完工3个月后，总承包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。(4)总承包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。问题：1.偿债能力评价还包括哪些指标?2.计算本工程签约合同价(单位万元，保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些?3.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位)，并确定选择哪个方案。4.总承包单位提出的索赔是否成立?并说明理由
某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75％支付工程款，工程质量为合格，保修金为3％，合同总工期为32个月。
某总承包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33；B方案成本为8640.00万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525.00万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时，总承包单位提出索赔事项如下：
(1)特大暴雨造成停工7天，开发商要求总承包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。
(2)本工程设计采用了某种新材料，总承包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担。
(3)工程主体完工3个月后，总承包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。
(4)总承包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。
问题：
1.偿债能力评价还包括哪些指标?
2.计算本工程签约合同价(单位万元，保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些?
3.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位)，并确定选择哪个方案。
4.总承包单位提出的索赔是否成立?并说明理由
某总承包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33；B方案成本为8640.00万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525.00万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时，总承包单位提出索赔事项如下：
(1)特大暴雨造成停工7天，开发商要求总承包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。
(2)本工程设计采用了某种新材料，总承包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担。
(3)工程主体完工3个月后，总承包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。
(4)总承包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。
问题：
1.偿债能力评价还包括哪些指标?
2.计算本工程签约合同价(单位万元，保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些?
3.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位)，并确定选择哪个方案。
4.总承包单位提出的索赔是否成立?并说明理由
参考解析
解析：1.偿债能力评价还包括资产负债率。
2.本工程签约合同价=82000+20500+12800+2470+3750=121520.00万元。
强制性规定还有对工程量清单的使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量清单编制方法、工程量计算规则。
3.A施工方案的成本系数=8750/(8750+8640+8525)=0.338。
B施工方案的成本系数=8640/(8750+8640+8525)=0.333。
C施工方案的成本系数=8525/(8750+8640+8525)=0.329。
A施工方案的价值系数=0.33/0.338=0.976。
B施工方案的价值系数=0.35/0.333=1.051。
C施工方案的价值系数=0.32/0.329=0.973。
因B施工方案价值系数为1.051，所以最终选择B施工方案。
4.总承包单位提出的索赔成立与否及理由：
(1)索赔成立，可获得索赔金额为5.60万元；
理由：根据合同示范文本的内容，停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担。
(2)索赔成立，可获得索赔金额为4.60万元； 理由：新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和发包人委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由发包人在工程建设其他费中列支，不包含在建筑安装工程费当中。
(3)索赔成立，可获得索赔金额为68.00万元； 理由：脚手架留置的时间已超过原审批计划，总包单位应发包人要求合其单独发包的工程，费用应由发包人承担。
(4)索赔不成立，可获得的索赔金额为0.00万元；
理由：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中并未对垫资利息进行约定，因此利息不予补偿。
2.本工程签约合同价=82000+20500+12800+2470+3750=121520.00万元。
强制性规定还有对工程量清单的使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量清单编制方法、工程量计算规则。
3.A施工方案的成本系数=8750/(8750+8640+8525)=0.338。
B施工方案的成本系数=8640/(8750+8640+8525)=0.333。
C施工方案的成本系数=8525/(8750+8640+8525)=0.329。
A施工方案的价值系数=0.33/0.338=0.976。
B施工方案的价值系数=0.35/0.333=1.051。
C施工方案的价值系数=0.32/0.329=0.973。
因B施工方案价值系数为1.051，所以最终选择B施工方案。
4.总承包单位提出的索赔成立与否及理由：
(1)索赔成立，可获得索赔金额为5.60万元；
理由：根据合同示范文本的内容，停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担。
(2)索赔成立，可获得索赔金额为4.60万元； 理由：新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和发包人委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由发包人在工程建设其他费中列支，不包含在建筑安装工程费当中。
(3)索赔成立，可获得索赔金额为68.00万元； 理由：脚手架留置的时间已超过原审批计划，总包单位应发包人要求合其单独发包的工程，费用应由发包人承担。
(4)索赔不成立，可获得的索赔金额为0.00万元；
理由：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中并未对垫资利息进行约定，因此利息不予补偿。
相关考题：
某施工单位承包了某工程项目的施工任务,工期为10个月。业主与施工单位签订的合同中关于工程价款的内容有: (1)建筑安装工程造价1500万元。(2)工程预付款为建筑安装工程造价的25%。(3)扣回预付工程款及其他款项的时间、比例为：从工程款(含预付款)支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回预付款，预付款分三个月扣回。预付款扣回比例为：开始扣回的第一个月，扣回预付款的30%，第二个月扣回预付款的40%，第三个月扣回预付款的30%。(4)工程质量保修金(保留金)为工程结算价款总额的5%，最后一个月一次扣除。(5)工程款支付方式为按月结算。工程各月完成的建安工作量如表所示。问题：(1) 该工程预付款为多少?该工程的起扣点为多少?该工程的工程质量保修金为多少?(2)该工程各月应拨付的工程款为多少?累计工程款为多少?
根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（ ）。A．垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B．施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求按合同约定支付工程价款C．施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求按合同约定支付工程价款D．施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用
根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用
背景资料：某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的 75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为 3%，合同总工期为 32个月。某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费 82000.00万元，措施费 20500.00万元，其他项目费 12800.00万元，暂列金额 8200.00万元，规费 2470.00万元，税金 3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为 8750.00万元，功能系数为 0.33； B方案成本为 8640.00万元，功能系数为 0.35；C方案成本为 8525.00万元，功能系数为 0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：1、特大暴雨造成停工 7天，开发商要求总包单位安排 20人留守现场照管工地，发生费用 5.60万元。2、本工程设计采用了某种新材料， 总包单位为此支付给检测单位检验试验费 4.60万元，要求开发商承担。3、工程主体完工 3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长 2个月拆除。为此要求开发商支付 2个月脚手架租赁费 68.00万元。4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息 1142.00万元。【问题】1.偿债能力评价还包括哪些指标？2.对总包合同实施管理的原则有哪些？3.计算本工程签约合同价（单位万元，保留 2位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些？4.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后 3位），并确定选择哪个方案。5.总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。
根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（ ）。A：垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B：施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款C：施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款D：施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用
某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是（）。A、不予支持B、按照2.4%支付利息C、按照4.8%支付利息D、按照6%支付利息
背景： 某项工程项目业主(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2，综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下： (1)开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款; (2)业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按3%的比例扣留质量保修金; (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)预算工程量的15%时，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1); (4)每月签发付款最低金额为60万元; (5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。 (6)工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 每日实际完成工程量 工程按合同工期完工，经竣工验收合格，双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后，因质量问题业主要求施工单位维修，施工单位置之不理，业主另请其他施工单位进行了维修，维修费用1.2万元。 问题： 1.预算合同总价为多少? 2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少? 3.每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少? 4.保修期满甲方应返还乙方多少保修金?
某施工单位承担了一井筒的施工项目，该工程项目施工合同价为560万元，合同工期 为6个月，施工合同规定：(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。(2)业主自第1个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金，保留金 限额暂定为合同价的5%，保留金到第3月底全部扣完。(3)预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。(4)工程进度款按月结算，不考虑调价。(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。(6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值 的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时的实际产值如案例表2G320060-2:该工程进入第4个月时，由于业主资金困难，合同被迫终止。问题(1)该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保修金为多少万元？(2)第1个月到第3个月各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少？(3)合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？(4)合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款？
背景资料某施工单位承担了一井筒的施工项目，该工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6 个月，施工合同规定：(1）开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。(2）业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金，保留金限额 暂定为合同价的5%，保留金到第三月底全部扣完。(3)预付款在最后两个月扣除，每月扣50%.(4)工程进度款按月结算，不考虑调价。(5）业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。(6）若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值8% 的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时的实际产值如下表：该工程进入第四个月时，由于业主资金困难，合同被迫终止。 问题：(1）该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保修金为多少万元？(2）第一个月到第三个月各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少？(3）合同终止时业主巳支付施工单位各类工程款多少万元？(4）合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款？
背景资料：某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32 个月。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00 万元，措施费20500.00 万元，其他项目费12800.00 万元，暂列金额8200.00 万元，规费2470.00 万元，税金3750.00 万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201 签订了工程施工总承包合同。但中标后建设单位要求施工单位降低部分分项的综合单价。事件二：1. 工程主体完工3 个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2 个月拆除。为此要求开发商支付2 个月脚手架租赁费68.00万元。2. 总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00 万元。事件三：施工合同中允许总承包单位自行合法分包，A 单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿化分包给C 单位（该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工）、自行施工的8 栋住宅楼的主体结构工程劳务（含钢筋、混凝士主材与模架等周转材料）分包给D 单位，上述单位均具备相应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市（2014）118 号）相关规定要求整改。事件四：建设单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称：施工合同专用条款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费用。【问题1】 计算本工程签约合同价（单位万元，保留2 位小数）。施工单位的综合单价能否降低，这体现了工程量清单计价的哪个特点？【问题2】总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。【问题3】根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市（2014）118 号）上述分包行为中哪些属于违法行为？并说明相应理由？【问题4】指出事件四中施工单位说法正确和错误之处，分别说明理由。
某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资15亿元，发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工程量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同工期为32个月。某总承包单位对该开发商社会信誉、偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50550-2013），对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核，最终确定有关费用如下：分部分项工程费为82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工总承包合同。项目部在基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750万元，功能系数为0.33；B方案成本为8640万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：1.特大暴雨造成停工7天。开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。2.本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检测试验费4.60万元，要求开发商承担。3.工程主体完工3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。4.总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。、偿债能力评价还包括哪些指标？、对总包合同实施管理的原则有哪些？、计算本工程签约合同价（单位万元，保留2位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些？、列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后3位），并确定选择哪个方案。、总包单位提出的索赔是否成立，并说明理由。
根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。A、施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程款B、施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程款C、垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息D、施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用
某工程项目，发.承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，施工单位（）。A、无需承担保修责任B、须承担保修责任C、发包方支付费用后予以维修D、维修事宜另行协商
背景资料： 某开发商投资新建一栋24层住宅楼，经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201签订了施工总承包合同。 本合同总价5000万元，其中工程价款约定如下： （1）工程预付款为合同价的10%； （2）工程预付款扣回的时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两个月等额扣回； （3）工程质量保修金为工程结算总价的5%，竣工结算时一次性扣留； （4）工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90%停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。施工过程中，发生如下事件： 事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项目总工程师组织编制该项目的《项目管理实施规划》。项目总工程师认为该项目《施工组织设计》编制详细、完善，满足指导现场施工的要求，可以直接用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》，不需要再单独编制。 事件二：本工程总施工时间7个月，施工过程中，每月完成的工作量统计如下数据： 月份3406789 实际完成工作量（万元）400800850900800650600 事件三：施工过程中，双方签订《关于钢筋价格调整的补充协议》，确定因钢材涨价增补价差40万元。因施工单位现场管理不力，建设单位罚款5万元。事件三中，工程竣工验收合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累计支付工程款是多少万元？本工程竣工结算是多少万元？本工程保修金是多少万元（结果均保留两位小数）？
根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。A、垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B、施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C、施工合同无效，已宪工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D、施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用
某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人为按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（）A、予以追缴B、不予支持C、支付按合同约定全部支付D、只支持按银行同类贷款利息支付
问答题某项工程项目业主（甲方）与某施工单位（乙方）签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2，综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下： （1）开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款； （2）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按3%的比例扣留质量保修金； （3）当累计实际完成工程量超过（或低于）预算工程量的15%时，可进行调价，调价系数为0.9（或1.1）； （4）每月签发付款最低金额为60万元； （5）工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。 （6）工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 每日实际完成工程量 工程按合同工期完工，经竣工验收合格，双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后，因质量问题业主要求施工单位维修，施工单位置之不理，业主另请其他施工单位进行了维修，维修费用1.2万元。保修期满甲方应返还乙方多少保修金？
单选题根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。A施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程款B施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程款C垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息D施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用
问答题某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为033；B方案成本为8640.00万元，功能系数为035；C方案成本为8525.00万元，功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下： 1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元，要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后3位），并确定选择哪个方案。
问答题某项工程项目业主（甲方）与某施工单位（乙方）签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2，综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下： （1）开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款； （2）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按3%的比例扣留质量保修金； （3）当累计实际完成工程量超过（或低于）预算工程量的15%时，可进行调价，调价系数为0.9（或1.1）； （4）每月签发付款最低金额为60万元； （5）工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。 （6）工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 每日实际完成工程量 工程按合同工期完工，经竣工验收合格，双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后，因质量问题业主要求施工单位维修，施工单位置之不理，业主另请其他施工单位进行了维修，维修费用1.2万元。每月工程量价款为多少？应签证的工程款为多少？应签发的付款凭证金额为多少？
问答题某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为033；B方案成本为8640.00万元，功能系数为035；C方案成本为8525.00万元，功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下： 1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元，要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。对总包合同实施管理的原则有哪些？
问答题某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为033；B方案成本为8640.00万元，功能系数为035；C方案成本为8525.00万元，功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下： 1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元，要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。
问答题某项工程项目业主（甲方）与某施工单位（乙方）签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2，综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下： （1）开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款； （2）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按3%的比例扣留质量保修金； （3）当累计实际完成工程量超过（或低于）预算工程量的15%时，可进行调价，调价系数为0.9（或1.1）； （4）每月签发付款最低金额为60万元； （5）工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。 （6）工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 每日实际完成工程量 工程按合同工期完工，经竣工验收合格，双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后，因质量问题业主要求施工单位维修，施工单位置之不理，业主另请其他施工单位进行了维修，维修费用1.2万元。工程预付款为多少？工程预付款从哪个月起扣留？每月应扣工程预付款为多少？
问答题某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为033；B方案成本为8640.00万元，功能系数为035；C方案成本为8525.00万元，功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下： 1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元，要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。计算本工程签约合同价（单位万元，保留2位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些？
问答题某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为033；B方案成本为8640.00万元，功能系数为035；C方案成本为8525.00万元，功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下： 1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元，要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。偿债能力评价还包括哪些指标？
问答题某项工程项目业主（甲方）与某施工单位（乙方）签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2，综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下： （1）开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款； （2）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按3%的比例扣留质量保修金； （3）当累计实际完成工程量超过（或低于）预算工程量的15%时，可进行调价，调价系数为0.9（或1.1）； （4）每月签发付款最低金额为60万元； （5）工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。 （6）工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 每日实际完成工程量 工程按合同工期完工，经竣工验收合格，双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后，因质量问题业主要求施工单位维修，施工单位置之不理，业主另请其他施工单位进行了维修，维修费用1.2万元。预算合同总价为多少？
单选题根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（ ）。A垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款C当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的D施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用