问答题某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为033；B方案成本为8640.00万元，功能系数为035；C方案成本为8525.00万元，功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下： 1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元，要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后3位），并确定选择哪个方案。
问答题
某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。
某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为033；B方案成本为8640.00万元，功能系数为035；C方案成本为8525.00万元，功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：
1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。
2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元，要求开发商承担。
3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。
4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。
列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后3位），并确定选择哪个方案。
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
下列项目中，可以不进行招标的是( )。A:某使用专有技术生产的通信设备采购项目B:某具有房屋建筑施工总承包特级资质的开发商拟建的商品住宅小区项目C:施工收尾阶段发包人需要向原承包人增加的相邻标段遗留的 200万元工程项目D:已通过招标方式选定的城市供水工程项目的投资人不具备相应建设能力的项目
49某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人为按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（ ）A、予以追缴B、不予支持C、支付按合同约定全部支付D、只支持按银行同类贷款利息支付
某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75％支付工程款，工程质量为合格，保修金为3％，合同总工期为32个月。某总承包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33；B方案成本为8640.00万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525.00万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。竣工结算时，总承包单位提出索赔事项如下：(1)特大暴雨造成停工7天，开发商要求总承包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。(2)本工程设计采用了某种新材料，总承包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担。(3)工程主体完工3个月后，总承包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。(4)总承包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。问题：1.偿债能力评价还包括哪些指标?2.计算本工程签约合同价(单位万元，保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些?3.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位)，并确定选择哪个方案。4.总承包单位提出的索赔是否成立?并说明理由
某开发公司在工程建设方面经验不足，目前拟建项目的施工图设计尚未完成，在此情况下，为早日开工，该公司可采用的较为适宜的承发包模式是（）。A.平行承发包B.施工总承包C.施工总承包管理D.分别承发包
业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是()。A.施工平行承发包模式B.施工总承包模式C.施工总承包管理模式D.工程总承包模式
某办公楼建设项目中，业主将打桩工程发包给甲施工单位，将主体土建工程发包给乙施工单位，将机电安装工程发包给丙施工单位，将精装修工程发包给丁施工单位。该业主采用的承包模式是（）。A.施工总承包模式承B.施工平行承发包模式C.施工总承包管理模式D.EPC承包模式
业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安全工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位，该业主采用的施工任务委托模式是()A . 施工平行发包模式B . 施工总承包模式C . 施工总承包管理模式D . 工程总承包模式
(2013年)业主把建设项目土建工程发包给 A 施工单位，安装工程发包给 B 施工单位，装饰装修工程 发包给 C 施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是（ ）。 A.施工平行承发包模式 B.施工总承包模式 C.施工总承包管理模式 D.工程总承包模式
背景资料：某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的 75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为 3%，合同总工期为 32个月。某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费 82000.00万元，措施费 20500.00万元，其他项目费 12800.00万元，暂列金额 8200.00万元，规费 2470.00万元，税金 3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为 8750.00万元，功能系数为 0.33； B方案成本为 8640.00万元，功能系数为 0.35；C方案成本为 8525.00万元，功能系数为 0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：1、特大暴雨造成停工 7天，开发商要求总包单位安排 20人留守现场照管工地，发生费用 5.60万元。2、本工程设计采用了某种新材料， 总包单位为此支付给检测单位检验试验费 4.60万元，要求开发商承担。3、工程主体完工 3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长 2个月拆除。为此要求开发商支付 2个月脚手架租赁费 68.00万元。4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息 1142.00万元。【问题】1.偿债能力评价还包括哪些指标？2.对总包合同实施管理的原则有哪些？3.计算本工程签约合同价（单位万元，保留 2位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些？4.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后 3位），并确定选择哪个方案。5.总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。
某开发公司在工程建设方面经验不足，目前拟建项目的施工图设计尚未完成，在此情况下，为早日开工，该公司可采用的较为适宜的承发包模式是()。A、平行承发包B、施工总承包C、施工总承包管理D、分别承发包
背景资料：某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32 个月。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00 万元，措施费20500.00 万元，其他项目费12800.00 万元，暂列金额8200.00 万元，规费2470.00 万元，税金3750.00 万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201 签订了工程施工总承包合同。但中标后建设单位要求施工单位降低部分分项的综合单价。事件二：1. 工程主体完工3 个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2 个月拆除。为此要求开发商支付2 个月脚手架租赁费68.00万元。2. 总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00 万元。事件三：施工合同中允许总承包单位自行合法分包，A 单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿化分包给C 单位（该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工）、自行施工的8 栋住宅楼的主体结构工程劳务（含钢筋、混凝士主材与模架等周转材料）分包给D 单位，上述单位均具备相应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市（2014）118 号）相关规定要求整改。事件四：建设单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称：施工合同专用条款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费用。【问题1】 计算本工程签约合同价（单位万元，保留2 位小数）。施工单位的综合单价能否降低，这体现了工程量清单计价的哪个特点？【问题2】总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。【问题3】根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市（2014）118 号）上述分包行为中哪些属于违法行为？并说明相应理由？【问题4】指出事件四中施工单位说法正确和错误之处，分别说明理由。
某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资15亿元，发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工程量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同工期为32个月。某总承包单位对该开发商社会信誉、偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50550-2013），对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核，最终确定有关费用如下：分部分项工程费为82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工总承包合同。项目部在基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750万元，功能系数为0.33；B方案成本为8640万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：1.特大暴雨造成停工7天。开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。2.本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检测试验费4.60万元，要求开发商承担。3.工程主体完工3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。4.总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。、偿债能力评价还包括哪些指标？、对总包合同实施管理的原则有哪些？、计算本工程签约合同价（单位万元，保留2位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些？、列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后3位），并确定选择哪个方案。、总包单位提出的索赔是否成立，并说明理由。
什么叫“垫资”？如果承包人除垫资到结构封顶外，还同意承包人为承包工程将500万元借给发包人作为该项目资金（用于办理该项目的施工许可证等手续），约定工程竣工后返还给承包人，这500万元是否也按垫资处理？如果发包人在工程竣工后未返还给承包人的话，是按工程欠款处理，还是作为企业资金拆借处理？
某开发公司在工程建设方面经验不足，目前拟建项目的施工图设计尚未完成，在此情况下，为早日开工，该公司可采取的较为适宜的承发包模式是（）。A、平行承发包B、施工总承包C、施工总承包管理D、分别承发包
某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人为按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（）A、予以追缴B、不予支持C、支付按合同约定全部支付D、只支持按银行同类贷款利息支付
单选题某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（ ）。A予以追缴B不予支持C支付按合同约定全部支付D只支持按银行同类贷款利息支付
问答题某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为033；B方案成本为8640.00万元，功能系数为035；C方案成本为8525.00万元，功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下： 1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元，要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。对总包合同实施管理的原则有哪些？
多选题某施工单位与建设单位签订施工合同，双方在合同中约定了垫资条款。人民法院审理此案过程中的下列意见中，正确的有（）。A由于垫资条款无效，对垫资按无效合同处理B对承包人施工所垫付的资金，按照工程欠款处理C必须严格按照合同约定的垫资利息要求发包人返还垫资及其利息D如果当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持E合同约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分不予支持
问答题某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为033；B方案成本为8640.00万元，功能系数为035；C方案成本为8525.00万元，功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下： 1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元，要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。计算本工程签约合同价（单位万元，保留2位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些？
问答题某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为033；B方案成本为8640.00万元，功能系数为035；C方案成本为8525.00万元，功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下： 1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元，要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。偿债能力评价还包括哪些指标？
单选题业主把建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是（ ）。*A施工平行承发包模式B施工总承包模式C施工总承包管理模式D工程总承包模式
单选题某办公楼建设项目中，业主将打桩工程发包给甲施工单位，将主体土建工程发包给乙施工单位，将机电安装工程发包给丙施工单位，将精装修工程发包给丁施工单位。该业主采用承包模式是（）。A施工总承包模式B施工平行承发包模式C施工总承包管理模式DEPC承包模式