某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资15亿元,发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工程量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同工期为32个月。某总承包单位对该开发商社会信誉、偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50550-2013),对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核,最终确定有关费用如下:分部分项工程费为82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工总承包合同。项目部在基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750万元,功能系数为0.33;B方案成本为8640万元,功能系数为0.35;C方案成本为8525万元,功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下:1.特大暴雨造成停工7天。开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。2.本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检测试验费4.60万元,要求开发商承担。3.工程主体完工3个月后,总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。4.总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。、偿债能力评价还包括哪些指标?、对总包合同实施管理的原则有哪些?、计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些?、列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位),并确定选择哪个方案。、总包单位提出的索赔是否成立,并说明理由。

某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资15亿元,发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工程量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同工期为32个月。
某总承包单位对该开发商社会信誉、偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50550-2013),对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核,最终确定有关费用如下:分部分项工程费为82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工总承包合同。
项目部在基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750万元,功能系数为0.33;B方案成本为8640万元,功能系数为0.35;C方案成本为8525万元,功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下:1.特大暴雨造成停工7天。开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。2.本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检测试验费4.60万元,要求开发商承担。3.工程主体完工3个月后,总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。4.总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。
<1>、偿债能力评价还包括哪些指标?
<2>、对总包合同实施管理的原则有哪些?
<3>、计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些?
<4>、列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位),并确定选择哪个方案。
<5>、总包单位提出的索赔是否成立,并说明理由。


参考解析

解析:<1>、偿债指标还有:借款偿还期、资产负债率、流动比率和速动比率。
<2>、依法履约原则、诚实信用原则、全面履行原则、协调合作原则、维护权益原则、动态管理原则。
<3>、(1)82000+20500+12800+2470+3750=121520.00(万元)。
(2)强制性规定还有对工程量清单的使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量清单编制方法、工程量计算规则。
<4>、方案的成本系数:8750/(8750+8640+8525)≈0.338,价值系数为:0.33/0.338≈0.976;
B方案的成本系数:8640/(8750+8640+8525)≈0.333,价值系数为:0.35/0.333≈1.051;
C方案的成本系数:8525/(8750+8640+8525)≈0.329,价值系数为:0.32/0.329≈0.973。
因此选择价值系数最大的B方案。
<5>、(1)特大暴雨20人留守现场发生的费用5.60万元索赔成立。
理由:根据合同示范文本的内容,停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担。
(2)针对新材料支付给检测单位的试验费4.60万元索赔成立。
理由:新结构、新材料的试验费,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和发包人委托检测机构进行检测的费用,对此类检测发生的费用,由发包人在工程建设其他费中列支,不包含在建筑安装工程费当中。
(3)脚手架租赁费的68.00万元索赔成立。
理由:因为脚手架留置的时间已超过原审批计划,总包单位应发包人要求配合其单独发包的工程,费用应由发包人承担。
(4)支付垫资利息1142.00万元索赔不成立。
理由:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。本题中并未对垫资利息进行约定,因此利息不予补偿。

相关考题:

某工程项目,业主与承包人签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3,单价为180元/m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下:(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留保修金;(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1);(4)每月签发付款最低金额为15万元;(5)工程预付款从承包人获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。承包人每月实际完成并经签证确认的工程量见表5-3。【问题】1.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?2.每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少?

某工程,业主与承包人签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3,单价为180元/m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下:(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留保修金;(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1);(4)每月签发付款最低金额为15万元;(5)工程预付款从承包人获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。承包人每月实际完成并经签证确认的工程量见下表 、工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?

某实施监理的水利工程,根据《水利水电土建工程施工合同条件》,发包人与承包人签订重力坝第Ⅱ标段混凝土浇筑工程施工合同。合同有如下约定:(1)合同中混凝土工程量为20万m3,单价为300元/m3,合同工期1 0个月。(2)工程开工前,按合同价的1 0%支付工程预付款,自开工后的第1个月起按当月工程进度款的2 0%逐月扣回,扣完为止。(3)保留金从开工后第1个月起按当月工程进度款的5%逐月扣留。(4)当实际完成工程量超过合同工程量的15%时,对超过部分进行调价,调价系数为0. 9。施工期各月计划工程量和实际完成工程量见表4-15。【问题】1.计算第5个月的工程进度款、预付款扣回额、保留金扣留额、发包人当月应付的工程款(单位:万元,有小数点的,保留小数点后两位,下同)。2.计算第1 0个月的工程进度款、预付款扣回额、保留金扣留额、发包人当月应支付的工程款。3.在第1 1个月进行工程完工结算时,计算承包人应得的工程款总额以及发包人应支付的工程款总额。

某工程项目,业主与承包人签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3,单价为180元/m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下: (1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款; (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留保修金; (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1); (4)每月签发付款最低金额为15万元; (5)工程预付款从承包人获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。 承包人每月实际完成并经签证确认的工程量见下表 问题: 1.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少? 2.每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少?

某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同总工期为32个月。某总承包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为0.33;B方案成本为8640.00万元,功能系数为0.35;C方案成本为8525.00万元,功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。竣工结算时,总承包单位提出索赔事项如下:(1)特大暴雨造成停工7天,开发商要求总承包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。(2)本工程设计采用了某种新材料,总承包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元,要求开发商承担。(3)工程主体完工3个月后,总承包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。(4)总承包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。问题:1.偿债能力评价还包括哪些指标?2.计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些?3.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位),并确定选择哪个方案。4.总承包单位提出的索赔是否成立?并说明理由

背景资料:某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的 75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为 3%,合同总工期为 32个月。某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费 82000.00万元,措施费 20500.00万元,其他项目费 12800.00万元,暂列金额 8200.00万元,规费 2470.00万元,税金 3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为 8750.00万元,功能系数为 0.33; B方案成本为 8640.00万元,功能系数为 0.35;C方案成本为 8525.00万元,功能系数为 0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下:1、特大暴雨造成停工 7天,开发商要求总包单位安排 20人留守现场照管工地,发生费用 5.60万元。2、本工程设计采用了某种新材料, 总包单位为此支付给检测单位检验试验费 4.60万元,要求开发商承担。3、工程主体完工 3个月后,总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长 2个月拆除。为此要求开发商支付 2个月脚手架租赁费 68.00万元。4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息 1142.00万元。【问题】1.偿债能力评价还包括哪些指标?2.对总包合同实施管理的原则有哪些?3.计算本工程签约合同价(单位万元,保留 2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些?4.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后 3位),并确定选择哪个方案。5.总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。

某堤防工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3,单价为180 元/m3。合同工期为6 个月。有关付款条款如下:(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20% 的工程预付款。(2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按3% 的比例扣留保修金。(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10% 时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1)。(4)每月签发付款最低金额为15 万元。(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30% 以后的下一个月起,连续3 个月内均匀扣回。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。问题:(1)签约合同总价为多少?(2)工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?(3)每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少?

根据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF—2000—0208),发包人与承包人签订重力坝第Ⅱ标段混凝土浇筑工程施工合同。合同有如下约定:(1)合同中混凝土工程量为20万m3,单价为300元/m3,合同工期10个月。(2)工程开工前,按合同价的10%支付工程预付款,自开工后的第1个月起按当月工程进度款的20%逐月扣回,扣完为止。(3)保留金从开工后第1个月起按当月工程进度款的逐月扣留;(4)当实际完成工程量超过合同工程量的15%时,对超过部分进行调价,调价系数为0.9。 施工期各月计划工程量和实际完成工程量见下表(单位:万m3)。1.计算第5个月的工程进度款、预付款扣回额、保留金扣留额、发包人当月应支付的工程款(单位:万元,有小数点的,保留小数点后两位,下同)。2.计算第10个月的工程进度款、预付款扣回额、保留金扣留额、发包人当月应支付的工程款。3.在第11个月进行工程完工结算时,计算承包人应得的工程款总额以及发包人应支付的工程款总额。

某拦湖大坝加固改造工程发包人与施工单位签订了工程施工合同,合同中估算工程量为8000m3,单价为200 元/m3,合同工期为6 个月,有关付款条款如下:(1)开工前发包人应向施工单位支付合同总价20% 的工程预付款;(2)发包人自第一个月起,从施工单位的工程款中,按5% 的比例扣留保留金;(3)当累计实际完成工程量不超过估算工程量10% 时,单价不调整;超过10% 时,对超过部分进行调价,调价系数为0.9;(4)工程预付款从累计工程款达到合同总价的30% 以上的下一个月起,至合同工期的第五个月(包括第五个月)平均扣除。施工单位每月实际完成并经监理单位确认的工程量见表1F420140-9。问题:(1)合同总价为多少?工程预付款为多少?(计算结果以万元为单位,保留到小数点后两位)(2)工程预付款从哪个月开始扣除?每月应扣工程预付款为多少?(3)12 月底监理单位应签发的付款凭证金额为多少?

某堤防工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3,单价为180元/m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下: (1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款; (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留保修金; (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1); (4)每月签发付款最低金额为15万元; (5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见表1F420154-2。 每月实际完成工程量表1F420154-2 问题: (1)估算合同总价为多少 (2)工程预付款为多少 工程预付款从哪个月起扣留 每月应扣工程预付款为多少 (3)每月工程量价款为多少 应签证的工程款为多少 应签发的付款凭证金额为多少

某工程项目发包人与承包人签订了施工承包合同。合同中估算工程量为 5300m3,合同单价为180 元/m3,合同工期为 6 个月,有关支付约定如下:(1)开工前,发包人向承包人支付估算合同价 20%的开工预付款;(2)发包人从第 1 个月起,从承包人的工程款中按 5%的比例扣留质量保证金;(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的 10%时,合同单价应予调整,调价系数为 0.9(或 1.1);(4)总监每月签发付款证书的最低金额为 15 万元;(5)开工预付款从承包人获得累计工程款超过估算合同价的 30%以后的下一个月起至第 5 个月末均匀扣回;承包人每月实际完成并经签认认可的工程量,如表 6-5 所示。问题:(1)估算合同总价是多少?(2)开工预付款是多少?开工预付款从哪个月起扣留?每月扣预付工程款是多少?(3)每个月应结算的工程量价款是多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款证书金额是多少?(4)应扣留的质量保证金是多少?

背景:  某项工程项目业主(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2,综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下:  (1)开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款;  (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按3%的比例扣留质量保修金;  (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)预算工程量的15%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1);  (4)每月签发付款最低金额为60万元;  (5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。  (6)工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。  承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。  每日实际完成工程量   工程按合同工期完工,经竣工验收合格,双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后,因质量问题业主要求施工单位维修,施工单位置之不理,业主另请其他施工单位进行了维修,维修费用1.2万元。  问题:  1.预算合同总价为多少?  2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?  3.每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少?  4.保修期满甲方应返还乙方多少保修金?

某堤防工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3,单价为180元/m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下:(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留保修金;(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1);(4)每月签发付款最低金额为15万元;(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见表1F420154-2。月份123456完成工程量(m3)8001000120012001200500累计完成工程量(m3)80018003000420054005900每月实际完成工程量表1F420154-2问题:(1)估算合同总价为多少(2)工程预付款为多少工程预付款从哪个月起扣留

背景资料:某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同总工期为32 个月。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00 万元,措施费20500.00 万元,其他项目费12800.00 万元,暂列金额8200.00 万元,规费2470.00 万元,税金3750.00 万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201 签订了工程施工总承包合同。但中标后建设单位要求施工单位降低部分分项的综合单价。事件二:1. 工程主体完工3 个月后,总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2 个月拆除。为此要求开发商支付2 个月脚手架租赁费68.00万元。2. 总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00 万元。事件三:施工合同中允许总承包单位自行合法分包,A 单位将物业配套楼整体分包给B单位,公共区域园林绿化分包给C 单位(该单位未在施工现场设立项目管理机构,委托劳务队伍进行施工)、自行施工的8 栋住宅楼的主体结构工程劳务(含钢筋、混凝士主材与模架等周转材料)分包给D 单位,上述单位均具备相应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》(建市(2014)118 号)相关规定要求整改。事件四:建设单位提供的材料运抵现场后,项目监理机构要求施工单位及时送检,但施工单位称:施工合同专用条款并未对此作出约定,因此,建设单位提供的材料,施工单位没有送检的义务,若一定要施工单位送检,则由建设单位支付材料检测费用。【问题1】 计算本工程签约合同价(单位万元,保留2 位小数)。施工单位的综合单价能否降低,这体现了工程量清单计价的哪个特点?【问题2】总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。【问题3】根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》(建市(2014)118 号)上述分包行为中哪些属于违法行为?并说明相应理由?【问题4】指出事件四中施工单位说法正确和错误之处,分别说明理由。

某工程项目建设单位与施工单位依法签订了施工合同,合同中估算工程量为5300m2,单价为180元/m2。合同工期为6个月。合同中有关支付条款如下:(1)开工前,建设单位向施工单位支付估算合同价20%的预付款;(2)建设单位从第1个月起,从施工单位的工程款中,按5%的比例扣保留金;(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时,价格应予调整,调价系数为0.9(或1.1);(4)每月签发付款证书最低金额为15万元;(5)预付款从施工单位获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起至第5个月均匀扣除。施工单位每月实际完成并经监理工程师签认认可的工程量如下表所示:【问题】1.估算合同总价是多少?

根据最高人民法院有关司法解释,下列不予支持的诉讼请求是()。A、施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求合同约定支付工程款B、施工合同无效,已完工程质量合格,承包人请求合同约定支付工程款C、垫资工程款利息没有约定的情况下,承包人请求支付利息D、施工合同无效,已完工程质量不合格但修复后工程验收合格,发包人请求承包人承担修复费用

问答题某项工程项目业主(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2,综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下: (1)开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款; (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按3%的比例扣留质量保修金; (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)预算工程量的15%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1); (4)每月签发付款最低金额为60万元; (5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。 (6)工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 每日实际完成工程量 工程按合同工期完工,经竣工验收合格,双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后,因质量问题业主要求施工单位维修,施工单位置之不理,业主另请其他施工单位进行了维修,维修费用1.2万元。保修期满甲方应返还乙方多少保修金?

问答题背景: 某工程项目,业主与承包人签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m 3,单价为180元/m 3。合同工期为6个月。有关付款条款如下: (1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款; (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留保修金; (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1): (4)每月签发付款最低金额为15万元; (5)工程预付款从承包人获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。 承包人每月实际完成并经签证确认的工程量见下表 工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?

问答题某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033;B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下: 1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位),并确定选择哪个方案。

问答题某项工程项目业主(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2,综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下: (1)开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款; (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按3%的比例扣留质量保修金; (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)预算工程量的15%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1); (4)每月签发付款最低金额为60万元; (5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。 (6)工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 每日实际完成工程量 工程按合同工期完工,经竣工验收合格,双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后,因质量问题业主要求施工单位维修,施工单位置之不理,业主另请其他施工单位进行了维修,维修费用1.2万元。每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少?

问答题某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033;B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下: 1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。对总包合同实施管理的原则有哪些?

问答题某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033;B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下: 1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。总包单位提出的索赔是否成立?并说明理由。

问答题某项工程项目业主(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2,综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下: (1)开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款; (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按3%的比例扣留质量保修金; (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)预算工程量的15%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1); (4)每月签发付款最低金额为60万元; (5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。 (6)工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 每日实际完成工程量 工程按合同工期完工,经竣工验收合格,双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后,因质量问题业主要求施工单位维修,施工单位置之不理,业主另请其他施工单位进行了维修,维修费用1.2万元。工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?

问答题某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033;B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下: 1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。计算本工程签约合同价(单位万元,保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些?

问答题某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉,偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.00万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8750.00万元,功能系数为033;B方案成本为8640.00万元,功能系数为035;C方案成本为8525.00万元,功能系数为032。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下: 1、特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。 2、本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费460万元,要求开发商承担。 3、工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。 4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。偿债能力评价还包括哪些指标?

问答题某项工程项目业主(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2,综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下: (1)开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款; (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按3%的比例扣留质量保修金; (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)预算工程量的15%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1); (4)每月签发付款最低金额为60万元; (5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。 (6)工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 每日实际完成工程量 工程按合同工期完工,经竣工验收合格,双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后,因质量问题业主要求施工单位维修,施工单位置之不理,业主另请其他施工单位进行了维修,维修费用1.2万元。预算合同总价为多少?

单选题根据最高人民法院有关司法解释,下列不予支持的诉讼请求是( )。A垫资工程款利息没有约定的情况下,承包人请求支付利息B施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程款C当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的D施工合同无效,已完工程质量不合格但修复后工程验收合格,发包人请求承包人承担修复费用