单选题某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。A业主应给予承包商补偿B业主不给予承包商补偿C竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D通过仲裁决定是否给予承包商补偿br /span
单选题
某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。
A
业主应给予承包商补偿
B
业主不给予承包商补偿
C
竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D
通过仲裁决定是否给予承包商补偿<br /><span>
参考解析
解析：
本题考查的是工程索赔中费用索赔的相关内容。由法律引起的索赔，如果在基准日期（投标截止日期前的28天）以后，由于业主国家或地方的人和法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的成本，业主应予补偿。参见教材P136。
【该题针对“施工索赔与现场签证”知识点进行考核】
本题考查的是工程索赔中费用索赔的相关内容。由法律引起的索赔，如果在基准日期（投标截止日期前的28天）以后，由于业主国家或地方的人和法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的成本，业主应予补偿。参见教材P136。
【该题针对“施工索赔与现场签证”知识点进行考核】
相关考题：
以下事项中，承包商能够提出利润索赔的是( )。A．由于不可抗力导致承包商费用增加B．由于物价上涨导致承包商费用增加C．由于法律法规的变化导致承包商费用增加D．由于业主的风险给承包商造成损失或损害
关于不可抗力的说法正确的是（ ）A．施工期间下雨属于不可抗力B．由于不可抗力原因导致承包商不能按照约定的工期竣工，承包商不属于违约C．由于不可抗力的发生，承包商可以全部免责D．对于因不可抗力发生在迟延履行期间而造成的合同不能履行，不能免除责任
施工合同分析中，关于工程变更规定的分析着眼于补偿范围界定和索赔有效期等方面。对此，下列表述中正确的有（ ）。A．工程变更的补偿范围通常以合同金额的一定百分比表示B．工程变更的补偿范围越大，承包商的风险越大C．工程变更的补偿范围越小，对承包商越不利D．工程变更的索赔有效期越短，对承包商越有利E．工程变更的索赔有效期越长，对承包商越有利
以下事项中，承包商能够提出利润索赔的是( )。A．由于不可抗力导致承包商费用增加B．由于物价上涨导致承包商费用增加C．由于法律、法规的变化导致承包商费用增加D．由于业主的风险给承包商造成损失或损害
承包商承揽的某工程项目，由于业主就某项设计变更不能按时提供变更图纸，使相关工作拖延3天，导致承包商自有机械窝工10个台班，该机械台班费150元/台班，台班折旧费为20元/台班，该工作有3天的总时差，承包商按规定提交了索赔文件，下列说法正确的是( )。A.承包商将不能获得工期及费用补偿B.承包商可获得适当的工期补偿及费用补偿C.承包商可获得3天的工期补偿，费用补偿200元D.承包商不能获得工期补偿，但可获得费用补偿200元
某基础工程，施工合同约定的计日工每工日工资标准40元。在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，而承包商由于劳动力计划安排不当导致5人窝工10天，则承包商在基坑开挖过程中可以提出的人工索赔费为( )元。A: 0B: 1600C: 2000D: 3600
某施工项目网络进度计划见下图，在施工过程中，由于业主提出工程变更，造成工作④—⑤工程量增加，持续时间由6天增加到9天,承包商因此事件应获得的工期补偿是_____天。()A.0 B.1 C.2 D.3
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A、业主应给予承包商补偿B、业主不给予承包商补偿C、竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D、通过仲裁决定是否给予承包商补偿
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是（ ）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包人成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包人补偿的说法中，正确的是（）。A.发包人应给予承包人补偿B.发包人不给予承包人补偿C.竣工结算时，承包人与发包人协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包人补偿
根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求
根据 NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是（）。A、通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B、完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C、因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D、异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期
一个使用成本补偿合同的产品采购合同范围增加了，在合同里面买方支付的费用包括承包商的间接成本和直接成本的20%。下列哪个说法最可能是正确的（）A、承包商的间接成本会增加，客户为此的费用也会增加B、承包商的间接成本会增加，可客户为此的费用不会增加C、承包商的间接成本不会增加，客户为此的费用也不会增加D、承包商的间接成本不会增加，而客户为此付费
下列各项中，承包商可进行费用索赔的项目包括（）。A、完成原合同约定之外的工作所增加的费用B、非承包商责任（不包括气候原因）工效降低所增加的费用C、非承包商责任工期延误导致的工资上涨费D、由于施工质量问题，承包商返工增加的费用E、由于业主采购设备的质量不合格，承包商返工增加的费用
按照fIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是（）。A、以投标截止Et期作为风险划分时间点B、基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C、基准Et后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D、若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变化带来的损失
施工合同范本中所定义的“费用”包括（ ）。A、合同价款B、批准承包商索赔的价款C、承包商因自身原因导致返工的支出D、为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款E、因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款
单选题根据《标准施工招标文件》规定，关于工程变更价款调整的说法，正确的是（ ）。A对于分部分项工程，已标价清单有适用项目，且变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10%的，采用该项目的单价B措施项目中安全文明施工费变更，按照实际发生变化的措施项目以及承包商的浮动率调整C如果变更使承包商在清单中填的综合单价与招标控制价中综合单价偏差超过15%的，综合单价可由承包人提出，监理人确定进行调整D非承包商原因删减了原合同约定的工程，致使承包商发生的费用和应得收益不能得到补偿，承包商有权提出并得到合理的费用与利润补偿
单选题某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。A业主应给予承包商补偿B业主不给予承包商补偿C竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D通过仲裁决定是否给予承包商补偿
单选题按照fIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是（）。A以投标截止Et期作为风险划分时间点B基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C基准Et后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变化带来的损失
单选题一个使用成本补偿合同的产品采购合同范围增加了，在合同里面买方支付的费用包括承包商的间接成本和直接成本的20%。下列哪个说法最可能是正确的（）A承包商的间接成本会增加，客户为此的费用也会增加B承包商的间接成本会增加，可客户为此的费用不会增加C承包商的间接成本不会增加，客户为此的费用也不会增加D承包商的间接成本不会增加，而客户为此付费
多选题下列各项中，承包商可进行费用索赔的项目包括（ ）。A完成原合同约定之外的工作所增加的费用B非承包商责任(不包括气候原因)工效降低所增加的费用C非承包商责任工期延误导致的工资上涨费D由于施工质量问题，承包商返工增加的费用E由于业主采购设备的质量不合格，承包商返工增加的费用
多选题施工分包合同履行过程中应进行合同变更的情形有（ ）。A增加或减少合同中的任何工作B承包商自身责任增加费用C取消合同中的任何工作D改变合同中的质量标准E承包商更换自有劳务作业分包