问答题某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程,主跑道长3800m,宽60m。在实施合同的过程中,由于业主拖欠工程进度款,造成合同工期延误和巨大的成本额外开支,与施工进度计划相比,主跑道施工工期整体延误200天,施工过程赶上雨季,工期延误20天,由于地质勘察资料不完善,工期延误30天,建设公司蒙受重大损失。据此,该公司邀请某律师事务所于2004年向业主提出索赔报告。 问题 (1)列出索赔项目和费用构成。 (2)指出索赔程序。 (3)建设单位向业主索赔工期有哪些?

问答题
某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程,主跑道长3800m,宽60m。在实施合同的过程中,由于业主拖欠工程进度款,造成合同工期延误和巨大的成本额外开支,与施工进度计划相比,主跑道施工工期整体延误200天,施工过程赶上雨季,工期延误20天,由于地质勘察资料不完善,工期延误30天,建设公司蒙受重大损失。据此,该公司邀请某律师事务所于2004年向业主提出索赔报告。 问题 (1)列出索赔项目和费用构成。 (2)指出索赔程序。 (3)建设单位向业主索赔工期有哪些?

参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

某业主没有按照合同的约定及时支付工程款,经承包商催要,业主拖欠了3个月后支付了应付款额的一半,则对于另一半工程款的收回,承包商的诉讼时效为1年。()

某施工合同中约定了承包商先进行工程建设,业主后支付工程款,如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时,可以中止履行合同。()

施工合同履行过程中,发包人恶意拖欠工程款所造成的风险属于施工合同风险类型中的( )。 A.项目外界环境风险B.管理风险C.合同信用风险D.合同工程风险

某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款,则拖欠进度款项是工程建设法律关系的()。 A、主体B、义务C、客体D、内容

2012 4 2月4日,私人房主陆某为建造自家的一栋四层高的民房,将工程承包给当地的 包工头黄某,并签订了书面承揽合同。在黄某建好该民房前两层时,由于物价上涨,建房成本 增加,陆某觉得将工程继续承包给黄某不划算,于是跟黄某解除了承揽合同,之后与黄某达成 口头协议,约定由黄某继续负责找人帮忙建房,陆某按80元每天的标准支付给黄某及其他人 工钱。2012年5月14曰,在建造该民房第四层时,正在建房的廖某被房顶的一根木桩砸中脑 部,由于未戴安全帽,廖某受伤过重死亡。事故发生后,死者家属将陆某、黄某起诉至县人民法 院,请求法院判决陆某和黄某承担此次事故的全部责任。庭审过程中,陆某承认自己在建造房屋后两层时,是按每天80元的劳务标准给付黄某及 其他人的。而与枣某一同建房的工人李某表示,自己和廖某都不知道陆某和黄某解除了承揽 合同,一直以为在“跟着黄某干”。事故发生时,黄某与廖某之间的法律关系是( )。A.劳动合同关系B.承揽合同关系C.既是劳动合同关系也是承揽合同关系D.没有法律关系

2012 4 2月4日,私人房主陆某为建造自家的一栋四层高的民房,将工程承包给当地的 包工头黄某,并签订了书面承揽合同。在黄某建好该民房前两层时,由于物价上涨,建房成本 增加,陆某觉得将工程继续承包给黄某不划算,于是跟黄某解除了承揽合同,之后与黄某达成 口头协议,约定由黄某继续负责找人帮忙建房,陆某按80元每天的标准支付给黄某及其他人 工钱。2012年5月14曰,在建造该民房第四层时,正在建房的廖某被房顶的一根木桩砸中脑 部,由于未戴安全帽,廖某受伤过重死亡。事故发生后,死者家属将陆某、黄某起诉至县人民法 院,请求法院判决陆某和黄某承担此次事故的全部责任。庭审过程中,陆某承认自己在建造房屋后两层时,是按每天80元的劳务标准给付黄某及 其他人的。而与枣某一同建房的工人李某表示,自己和廖某都不知道陆某和黄某解除了承揽 合同,一直以为在“跟着黄某干”。事故发生时,陆某和黄某之间的关系是( )。A.承揽合同关系B.劳务合同关系C.既有承揽合同关系也有劳务合同关系D.若有正式的劳动合同则是劳务合同关系

(二) 某石油化工项目,项目业主与一家石化建设公司签订了项目生产装置及公用工程设备安装工程合同。同时委托一家设备监理公司对全部设备安装过程进行监理。在工程实施过程中,发生如下事件: 事件1:项目业主要求设备监理公司负责编制该石化项目全部设备安装工程施工总进度计划,报项目业主审批。 事件2:石化建设公司按总进度计划要求,编制了生产装置安装(关键工序)的实施性施工进度计划(见下图),并报送项目监理机构。 事件3:因项目业主不能及时提供安装场地,导致A工作比原计划推迟3周开工,石化建设公司向监理机构提出将合同工期顺延3周。 事件4:根据合同约定,石化建设公司将D工作分包给某专业分包公司,分包合同约定,第8周末分包公司进场开始施工。在实施D工作的进程中,分包公司工作质量存在严重缺陷,总监理工程师经项目业主同意后向分包公司发布了停工令。分包公司停工整改1周,满足工作质量要求后复工。复工后,又因项目业主提供图纸延误,D工作停工2周。石化建设公司经计算后向监理机构提出D工作停工1周的费用索赔及顺延合同工期2周的要求。 问题: 事件3中,项目监理机构是否应批准化工建设公司的延期申请,并说明理由。

(二) 某石油化工项目,项目业主与一家石化建设公司签订了项目生产装置及公用工程设备安装工程合同。同时委托一家设备监理公司对全部设备安装过程进行监理。在工程实施过程中,发生如下事件: 事件1:项目业主要求设备监理公司负责编制该石化项目全部设备安装工程施工总进度计划,报项目业主审批。 事件2:石化建设公司按总进度计划要求,编制了生产装置安装(关键工序)的实施性施工进度计划(见下图),并报送项目监理机构。 事件3:因项目业主不能及时提供安装场地,导致A工作比原计划推迟3周开工,石化建设公司向监理机构提出将合同工期顺延3周。 事件4:根据合同约定,石化建设公司将D工作分包给某专业分包公司,分包合同约定,第8周末分包公司进场开始施工。在实施D工作的进程中,分包公司工作质量存在严重缺陷,总监理工程师经项目业主同意后向分包公司发布了停工令。分包公司停工整改1周,满足工作质量要求后复工。复工后,又因项目业主提供图纸延误,D工作停工2周。石化建设公司经计算后向监理机构提出D工作停工1周的费用索赔及顺延合同工期2周的要求。 问题: 事件1中,项目业主的要求是否妥当,并说明理由。

背景某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程,主跑道长3800m,宽60m。在实施合同的过程中,由于业主拖欠工程进度款,造成合同工期延误和巨大的成本额外开支,与施工进度计划相比,主跑道施工工期整体延误200d,施工过程赶上雨期,工期延误20d,由于地质勘察资料不完善,工期延误30d,建设公司蒙受重大损失。据此,该公司邀请某律师事务所于2004年向业主提出索赔报告。问题(1)指出索赔程序。(2)指出承包人提出索赔的期限的相关规定。

1.背景某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程,在实施合同的过程中,由于业主拖欠工程进度款,造成合同工期大幅延误和巨大的成本额外开支,建设公司蒙受重大损失。据此,该公司邀请某律师事务所向业主提出索赔报告。2.问题(1)索赔要求成立必须具备的条件有哪些(2)如何计算人工费上涨额度(3)如何计算材料费上涨额度

背景某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程,在实施合同的过程中,由于业主拖欠工程进度款,造成合同工期大幅延误和巨大的成本额外开支,建设公司蒙受重大损失。据此,该公司邀请某律师事务所向业主提出索赔报告。问题(1)索赔要求成立必须具备的条件有哪些?(2)如何计算人工费上涨额度?(3)如何计算材料费上涨额度?

1.背景某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程,主跑道长3800m,宽60m。在实施合同的过程中,由于业主拖欠工程进度款,造成合同工期延误和巨大的成本额外开支,与施工进度计划相比,主跑道施工工期整体延误200d,施工过程赶上雨期,工期延误20d,由于地质勘察资料不完善,工期延误30d,建设公司蒙受重大损失。据此,该公司邀请某律师事务所于2018年向业主提出索赔报告。2.问题(1)指出索赔程序。(2)指出承包人提出索赔的期限的相关规定。

张某与李某约定李某为张某封阳台,张某支付报酬,张某与李某之间的合同是:A:建设工程合同B:承揽合同C:委托合同D:无名合同

包工头张某借用资质承揽工程。施工结束后,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝,遂诉至法院。关于该案处理的说法,错误的是( )。A:合同无效,不应支付工程款B:合同无效,但是如果竣工验收合格,应参照合同约定支付工程款C:合同无效,且竣工验收不合格,但经过修复后合格,应参照合同约定支付工程款,修复费用由张某承担D:合同无效,且竣工验收不合格,经过修复后同样不合格,张某索要工程款的,人民法院不予支持

某中型水库除险加固工程。签约合同价为580 万元,合同工期8 个月,2011 年12 月1 日开工,合同约定:工程预付款为签约合同价的10%,当工程进度款累积达到签约合同的50%时,从超过部分的工程进度款中按40%扣回工程预付款,扣完为止,工程进度款按月支付。施工过程中发生以下事件:事件四:截至2012 年5 月底,承包人累计完成工程进度款为428 万元,经监理单位确认的6 月份工程款为88 万元。问题:1.计算6 月份承包人实际获得的工程进度款。(保留一位小数)。

某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同。合同中对工程总造价、工期、质量标准、工程款支付等作了具体规定。该家装承揽合同的法律特征主要体现在()。A、写字楼业主关心的是承揽人的工作过程B、写字楼业主主要关心装修的工作成果C、装饰公司可将承揽的主要工作转交第三人完成D、装饰公司有权将承揽的辅助工作转交第三人完成E、装饰公司在完成工作期间,要接受定作人管理

某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款,承包人按照合同的约定及时调整了施工进度,放慢了施工速度。依照《合同法》的规定,承包人行使的是()A、不安抗辩权B、先履行抗辩权C、同时履行抗辩权D、后履行抗辩权

某工程双方按口头协议委托的施工任务,但双方一直没有签订书面合同,在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,此时应当认定()。A、尚无合同关系B、合同没有成立C、合同已经成立D、由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式,故发包人不承担责任

某业主没有按照合同的约定及时支付工程款,经承包商催要,业主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半,则对于另一半工程款的收回,承包商的诉讼时效是( )。A、2年B、21个月C、1年D、9个月

业主项目部根据工程进度审核工程进度款,按照()审核确认工程进度款申请并上报。A、招标文件B、投标文件C、合同条款D、中标通知书

某施工单位越级承揽了某工程,该工程经竣工验收合格,()。A、因该施工合同为无效合同,所以建设单位可不支付工程款B、因该工程经竣工验收合格,故该施工合同为有效合同,建设单位应支付工程款C、虽然该施工合同为无效合同,但该工程经竣工验收合格,故建设单位应支付工程款D、因该施工合同为无效合同,所以是否支付工程款取决于建设单位的意愿

问答题某承包商于某年承包某外资工程的施工,与业主签订的承包合同约定:工程合同价2000万元;若遇物价变动,工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35%,水泥占23%,钢材占12%,石料占8%,砂料占7%,不调值费用占15%; 开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款,当工程进度款达到合同价的60%时,开始从超过部分的工程结算款中按60%抵扣工程预付款,竣工前全部扣清;工程进度款逐月结算,每月月中预支半月工程款。若工程保留金为合同预算价格的10%计算,则工程结算款应为多少?

单选题某工程双方按口头协议委托的施工任务,但双方一直没有签订书面合同,在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,此时应当认定()A尚无合同关系B合同没有成立C合同已经成立D由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式,故发包人不承担责任

问答题某机电安装公司承建一项大型图书馆机电安装工程。合同造价3600万元,其中主材料费和设备费占60%,工期为10个月。合同约定:工程进度款按月结算。开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款,当工程进度款达到合同主材料费和设备费价的60%时,开始从超过部分工程价款中抵扣工程预付款,竣工前全部扣清。工程竣工验收交付使用后的保修金为合同价3%,竣工结算月一次扣留。问题:竣工结算的依据有哪些?

多选题某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同。合同中对工程总造价、工期、质量标准、工程款支付等作了具体规定。该家装承揽合同的法律特征主要体现在()。A写字楼业主关心的是承揽人的工作过程B写字楼业主主要关心装修的工作成果C装饰公司可将承揽的主要工作转交第三人完成D装饰公司有权将承揽的辅助工作转交第三人完成E装饰公司在完成工作期间,要接受定作人管理

问答题某承包商于某年承包某外资工程的施工,与业主签订的承包合同约定:工程合同价2000万元;若遇物价变动,工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35%,水泥占23%,钢材占12%,石料占8%,砂料占7%,不调值费用占15%; 开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款,当工程进度款达到合同价的60%时,开始从超过部分的工程结算款中按60%抵扣工程预付款,竣工前全部扣清;工程进度款逐月结算,每月月中预支半月工程款。工程预付款和起扣点是多少?

多选题某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同。合同中对工程总造价、工期、质量标准、工程款支付等作了具体规定。对于该承揽合同,下列说法中正确的有()。A写字楼业主关心的是承揽人的工作过程B写字楼业主可随时解除合同,但要赔偿承揽人的损失C装饰公司按约定选用的材料,要接受写字楼业主检验D装饰公司有权将承揽的辅助工作转交第三人完成E装饰公司在完成工作期间,要接受定作人管理