某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。A.2014年3月5日B.2014年3月12日C.2014年3月20日D.2014年4月10日
某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。
A.2014年3月5日
B.2014年3月12日
C.2014年3月20日
D.2014年4月10日
B.2014年3月12日
C.2014年3月20日
D.2014年4月10日
参考解析
解析：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
相关考题：
下列关于竣工日期的表述中，符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》规定的有（ ）。A．工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期B．工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请 发包人验收的日期C．竣工验收中有质量争议需要鉴定，若鉴定合格，以出具鉴定合格报告的日期为 实际竣工日期D．承包人提交了竣工验收报告而发包人拖延验收的，若验收合格，以承包人提交 竣工验收报告之日为竣工日期E．建设工程未经竣工验收而发包人擅自占用的，以转移占有之日为竣工日期
承包商于2007年3月1日提交竣工验收报告，2007年3月10 Et发包人组织竣工验收，在竣工验收过程中对某一部位的质量发生争议，提请工程质量鉴定，于2007年4月1日质量鉴定单位提交鉴定报告，认为该部位的工程质量是合格的，承包商于2007年4月20日将工程交付给发包人使用，则该工程的竣工日期是（ ）。A．2007年3月1日B．2007年3月10日C．2007年4月1日D．2007年4月20日
下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）A建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,下列处理方法正确的是() A.工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，则质量鉴定期间为顺延工期期间B.发包人已经使用建设工程的，则以转移占有工程之日为竣工日期C.建设工程经竣工验收合格的，应以提交验收报告之日为竣工日期为竣工日期D.承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
关于建设工程实际竣工日期的说法，正确的有()。A.经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.经竣工验收合格的，以发包人组织验收之日为竣工日期C.发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期D.发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期E.未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
某市一房地产开发商兴建一栋25层的商住楼，于2017年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。在开工通知载明的开工日期之前一周，承包人经发包人同意已经实际进场施工。2018年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，监理单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由拒绝。2018年3月，由于承包单位施工原因导致毗邻地带的人员受伤。2018年8月工程竣工，施工单位向建设单位提交了竣工验收申请报告，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后仍未进行验收。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后仍未进行验收，则下列说法正确的有( )。A.该工程视为验收合格B.承包人需提醒发包人进行工程验收C.实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准D.实际竣工日期以发包人最终验收工程质量合格的日期为准
有关工程竣工日期的确定错误的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收的，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期D.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定合格之日为竣工日期
关于工程竣工验收的说法，正确的有（ ）。A. 工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B. 承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期C. 工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D. 承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E. 建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（ ）。A. 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B. 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C. 建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（ ）。A、应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B、应当以鉴定合格日期为竣工日期 C、鉴定期间为顺延工期的期间 D、应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E、应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（ ）。A.建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的,以承包人提笨验收报告，日为竣工日期C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D.建设工程未经羧工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
某工程规定2011年7月1日为合同约定的竣工日期，在竣工验收前，施工单位和建设单位就门窗的质量问题发生了争议，后经有关部门鉴定后质量合格，鉴定使得工期推迟十天，后给工程于2011年7月5日竣工，则承包商应对工程未按时竣工承担责任
某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为（）。A、3月1日B、3月15日C、3月18日
判断题某工程规定2011年7月1日为合同约定的竣工日期，在竣工验收前，施工单位和建设单位就门窗的质量问题发生了争议，后经有关部门鉴定后质量合格，鉴定使得工期推迟十天，后给工程于2011年7月5日竣工，则承包商应对工程未按时竣工承担责任A对B错
多选题建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有（ ）。A应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B应当以鉴定合格日期为竣工日期C鉴定日期为顺延工期的期间D应当以申请鉴定日期作为竣工日期E应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
单选题下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（ ）。A建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
多选题甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为（）。A2015年4月5日B2015年4月12日C2015年4月20日D2015年5月10日E2015年5月20日
多选题关于工程竣工验收的说法，正确的是（ ）。A工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期C承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期D工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
多选题下列关于竣工日期的表述中，符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》规定的有（）。A工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期B工程按发包人要求修改后通过竣工验收的实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的口期C竣工验收中有质量争议需要鉴定，若鉴定合格以出具鉴定合格报告的日期为实际竣工日期D承包人提交了竣工验收报告而发包人拖延验收的，若验收合格，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期E建设工程未经竣工验收而发包人擅自占用的，以转移占有之日为竣工日期
多选题某施工企业借用其他企业承担某建设工程，工程完工后，建设单位以施工合同无效为由拒绝支付工程款，则下列说法中正确的有（）。A该合同无效，发包人也不需支付工程款B该合同有效，发包人应当支付工程款C该合同无效，但如果竣工验收合格，发包人仍需支付工程款D该合同无效，但即使竣工验收不合格，但修复后竣工验收合格，发包人仍需支付工程款E该合同有效，但必须工程竣工验收合格后，发包人才需支付工程款
单选题承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。A3月5日B3月12日C3月20日D4月10日
单选题某施工单位于2017年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以验收人员事务繁忙为由拒绝组织验收，后因发包人拖延验收时间过长，施工单位于同年4月15日自行验收并结束施工，则该工程的实际竣工日期应为()A2017年3月5日B2017年3月12日C2017年3月20日D2017年4月15日
单选题承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。A承包人应提请建设行政主管部门组织验收B以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D继续等待验收
多选题建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有( )。A应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B应当以鉴定合格日期为竣工日期C鉴定日期为顺延工期的期间D应当以申请鉴定日期作为竣工日期E应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
单选题某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。A2010年3月5日B2010年3月12日C2010年3月20日D2010年4月10日