某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工,但由于2018年7月1日起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。2018真题关于这300万元的责任承担的说法,正确的是()。2018真题A、增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担B、发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担C、因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担D、工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担
某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工,但由于2018年7月1日起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。2018真题关于这300万元的责任承担的说法,正确的是()。2018真题
A、增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担
B、发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担
C、因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担
D、工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担
B、发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担
C、因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担
D、工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担
参考解析
解析:本题考查的是法律法规变化。由于甲供材料未能及时到货导致工期延误,属于发包人原因引起的工期延误,在工期延误期间出现法律变化的,由此增加的费用由发包人承担。
相关考题:
某工程项目施工合同约定竣工日期为2019年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2019年7月30日竣工,但由于2019年7月1田起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是() A.增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担C.因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担D.工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担
某工程项目施工合同约定竣工日期为 2020 年 6 月 30 日,在施工中因持 续下雨致甲供材料未能及时到货,使工程延误至 2020 年 7 月 30 日竣工。由 于 2020 年 7 月 1 日起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了 30 万元工 人工资。关于增加的 30 万元责任承担的说法,正确的是( )。 A.持续下雨属于不可抗力,造成工期延误,增加的 30 万元由承包人承担B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的 30 万元由发包人承担C.增加的 30 万元因政策变化造成,属于承包人的责任,由承包人承担D.工期延误是承包人原因,增加的 30 万元是政策变化造成,应由双方共同承担
某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日,承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月;2017年1月项目所在地政府出台了新政策,直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法,正确的是( )。A、由承包人和发包人共同承担,理由是国家政策变化,非承包人的责任 B、由发包人承担,理由是国家政策变化,承包人没有义务承担 C、由承包人承担,理由是承包人责任导致延期,进而导致税金增加 D、由发包人承担,理由是承包人承担质量问题责任,发包人承担政策变化的风险
某工程原定 2018 年 9 月 22 日竣工,因承包人原因,致使工程延至 2018 年 11 月 22 日竣工。当地2018 年 10 月 1 日,因法规的变化导致工程造价增加 100 万元,则其工程合同价款应( )。A.调增 50 万元B.调减 100 万元C.调增 100 万元D.不予调整
(2019年真题)根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程采用价格调整公式进行价格调整施工中由于承包人返工的原因导致工期延误,则约定竣工日期后继续施工的工程,在使用价格调整公式时,应采用的价格指数是()A.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者B.原约定竣工日期的价格指数C.实际竣工日期的价格指数D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者
根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程定额工期为25个月,合同工期为20个月。2018真题合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工,征得承包人同意后,调整了合同工期。2018真题则关于该工程工期和赶工费用的说法,正确的是()。2018真题A、发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工,应承担提前竣工6个月的赶工费用B、发包人要求合同工程提前1个月竣工,应承担提前竣工1个月的赶工费用C、发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用D、发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用
某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工,但由于2018年7月1日起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是()。A、增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担B、发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担C、因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担D、工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担
根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程采用价格调整公式进行价格调整,施工中由于承包人返工的原因导致工期延误,则约定竣工日期后继续施工的工程在使用价格调整公式时,应采用的价格指数是( )。A、原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者 B、原约定竣工日期的价格指数 C、实际竣工日期的价格指数 D、约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者
某招标工程原合同约定2018年1月3旧竣工,因承包商采购的材料未能及时到货导致工期延误至2018年3月14日竣工。而在2018年3月旧由于新的法规实施,导致业主额外支付了300万元税金。则关于这300万元的责任承担的说法,正确的是( )。A、因承包人原因造成了工期延误,增加的300万元应由承包人承担B、工期延误是承包人原因,但增加的300万元是应由于政策法规变化,应由业主方承担C、工期延误是承包人原因,但增加的300万元是应由于政策法规变化,应由双方共同承担D、增加的300万元是由于政策法规变化造成的,不是承包商的原因,应由业主方承担
某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。2018真题施工期间,项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效,该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元,其中人工费为60万元(已知该人工费单价比发布的指导价高出30%),则该工程当月人工费结算的做法是()。2018真题A、不予上调B、按照通知要求上调10%C、由总监理工程师确定新的单价D、由发承包双方协商后适当调整
根据《建设工程施工合同(建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),合同约定按照价格调整公式对人工费、材料费、机械费的价格变化进行调整,承包人原因导致工程延误期间的价格调整说法正确的是( )。A.应使用计划竣工日期价格进行结算B.应使用实际竣工日期的价格进行结算C.应使用计划竣工日期和实际竣工日期价格中较高的一个进行结算D.应使用计划竣工日期和实际竣工日期价格中较低的一个进行结算
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201,关于施工承包合同中缺陷责任说法,正确的是( )。A. 缺陷责任期自实际竣工日期起计算B. 缺陷责任期满,承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务C. 因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算D. 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算
某工程原定2018年9月20日竣工,因承包人原因,致使工程延至2018年10月20日竣工。而且因2018年10月起的法规变化,导致工程造价增加120万元,则该工程的合同价款应( )。A.调增60万元B.调增90万元C.调增120万元D.不予调整
(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月,工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中,正确的是( )。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。A、施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B、由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C、某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案,该工程缺陷责任期起算吋间为2018年6月11日D、由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期
某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。2018真题则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。2018真题A、1.1万元B、1.7万元C、2.1万元D、2.8万元
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。2018真题A、发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任B、建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C、建设工程未经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任D、建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。2018真题A、施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B、由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C、某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案,该工程缺陷责任期起算吋间为2018年6月11日D、由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期
甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。2018真题关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。2018真题A、未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料B、没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付C、因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任D、乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2018真题2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018真题2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。2018真题则利息起算日为()。2018真题A、2017年9月21日B、2017年11月21日C、2018年5月2曰D、2017年11月2日
某室内装饰工程根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)签订了单价合同,约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格;原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月;该项目主材为发包人确认的可调价材料,价格由300元/m2变为350元/m2。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法,正确的是()。A、发包人承担延误责任,材料价格按300元/m2计算B、承包人承担延误责任,材料价格按350元/m2计算C、承包人承担延误责任,材料价格按300元/m2计算D、发包人承担延误责任,材料价格按350元/m2计算
单选题某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日,合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月;2017年1月项目所在地政府出台了新政策,直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法,正确的是()。A由承包人和发包人共同承担,理由是国家政策变化,非承包人的责任B由发包人承担,理由是国家政策变化,承包人没有义务承担C由承包人承担,理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加D有发包人承担,理由是承包人承担质量问题责任,发包人承担政策变化责任
单选题某工程项目施工合同约定竣工田期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工,但由于2018年7月1田起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是()。A增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担B发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担C因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担D工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担
单选题关于缺陷责任期确定的说法,正确的是( )。A施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案,该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日D由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期