收到发包人提供的的图之后，承包人发现差错或缺陷的，应及时通知监理，并对其承担责任。
收到发包人提供的的图之后，承包人发现差错或缺陷的，应及时通知监理，并对其承担责任。
相关考题：
根据《标准施工合同》,承包人需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是( )。 A 直接与保险人协商一致后，并通知发包人B 直接与保险人协商一致后，并通知监理人C 应事先征得发包人同意，并通知监理人D 应事先征得监理人同意，并通知发包人
关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（ ）。A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28 天内完成赔付C.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60 天内将索赔处理结果答复承包人D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔
(2019年)根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是（ ）。 A.监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证 B.监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内 C.发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书 D.发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
下列有关《标准施工招标文件》（2008版）“通用合同条款”内容的表述，正确的有（ ）。A.发包人要对其提供的地质勘探、水文气象资料的准确性负责B.监理人应组织设计单位向承包人进行设计交底C.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任D.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知E.在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，应由承包人按合同规定进行修复
根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是（ ）。A.发包人应在作出索赔处理答复后28天内完成赔付B.监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证C.监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内D.发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书
根据《标准施工招标文件》，关于材料和工程设备验收的说法中，正确的有（ ）。A：对承包人提供的材料，监理人应单独进行检验和交货验收B：监理人应进行材料的抽样检验，所需费用由承包人承担C：对发包人提供的材料和工程设备，监理人应在到货7天前通知承包人验收D：发包人提供的材料和工程设备验收后，一般由承包人负责保管E：发包人提供的材料，承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。
根据《标准施工招标文件》，发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应（）。A、视工程具体情况而不同B、在《标准施工招标文件》中没有规定C、与承包人提出索赔的期限和要求相同D、与承包人协商以后确定
在设计施工总承包合同中，关于发包人要求中的错误，以下说法不正确的有()。A.发包人对错误的修改，按变更对待B.承包人复核时未发现发包人要求的错误，发包人必须承担实施过程中的损失C.对工程的工艺安排或要求的错误，发包人不需承担责任D.承包人复核发包人要求，发现错误的，及时书面通知发包人E.对工程或其任何部分的功能要求的错误，发包人要承担责任
根据施工合同履行管理的规定，下列关于缺陷责任期的说法中，错误的是（ ）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书D.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人E.发包人应在收到后28 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书
关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（ ）。A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润
发生发包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。A.监理人应向发包人发出通知要求纠正B.发包人收到通知后的14天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知D.暂停施工导致增加的费用和（或）工期延误由发包人承担，并支付承包人合理利润
发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（ ）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。A.1B.14C.28D.56
设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（ ）。A.将变动结果及时通知发包人B.事先征得发包人与监理人的同意C.事先征得发包人同意，并通知监理人D.事先征得监理人同意，并通知发包人
下列有关发包人提供材料和工程设备的描述，错误的是（ ）。 A、发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人 B、发包人提供的材料和工程设备 运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货 C、发包人要求向承包人提前交货的，承包人应当拒绝 D、承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准
根据《标准施工招标文件》，关于材料和工程设备验收的说法中，正确的有()。A:对承包人提供的材料，监理人应单独进行检验和交货验收B:监理人应进行材料的抽样检验，所需费用由承包人承担C:对发包人提供的材料和工程设备，监理人应在到货7天前通知承包人验收D:发包人提供的材料和工程设备验收后，一般由承包人负责保管E:运入施工场地的材料和工程设备，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用
关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是( )A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付C.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后（）内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请？
根据《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款，判断下列哪些说法是正确的？（）A、发包人应委托监理人按合同规定的日期前向承包人发布开工通知B、发包人应在开工通知发出前安排监理人及时进入工地开展监理工作C、发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用D、监理人可自行向承包人发布开工通知E、发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险
单选题发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应（）。A视工程具体情况而不同B在《标准施工招标文件》中没有规定C与承包人提出索赔的期限和要求相同D与承包人协商以后确定
单选题关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（ ）。*A监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录B承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付C监理人不接受索赔处理结果的，在收到索赔通知书60天内，将索赔处理结果答复承包人D承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔
单选题关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（）。A监理人收到承包人提交额索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录B监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的42天内，将索赔处理结果答复承包人C承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔D承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
单选题根据《标准施工招标文件》，关于材料和工程设备验收的说法中，正确的有（ ）。A对承包人提供的材料，监理人应单独进行检验和交货验收B监理人应进行材料的抽样检验，所需费用由承包人承担C对发包人提供的材料和工程设备，监理人应在到货7天前通知承包人验收D发包人提供的材料和工程设备验收后，一般由承包人负责保管
判断题《建设工程是施工合同示范文本2013版》规定承包人遇到不利物质条件时，应立刻停止施工，并及时通知发包人和监理人。A对B错