单选题某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。A业主应给予承包商补偿B业主不给予承包商补偿C竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D通过仲裁决定是否给予承包商补偿br /span
单选题
某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。
A
业主应给予承包商补偿
B
业主不给予承包商补偿
C
竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D
通过仲裁决定是否给予承包商补偿<br /><span>
参考解析
解析：
本题考查的是工程索赔中费用索赔的相关内容。由法律引起的索赔，如果在基准日期（投标截止日期前的28天）以后，由于业主国家或地方的人和法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的成本，业主应予补偿。参见教材P136。
【该题针对“施工索赔与现场签证”知识点进行考核】
本题考查的是工程索赔中费用索赔的相关内容。由法律引起的索赔，如果在基准日期（投标截止日期前的28天）以后，由于业主国家或地方的人和法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的成本，业主应予补偿。参见教材P136。
【该题针对“施工索赔与现场签证”知识点进行考核】
相关考题：
合同约定共同延误按不利于承包商原则，由于恶劣环境和业主延迟发放图纸共同存在，承包商可以索赔（ ）。A、工期补偿和经济补偿 B、工期补偿，不可以经济补偿 C、工期不可补偿，经济可以补偿 D、工期和经济都不可补偿
承包商承揽的某工程项目，由于业主就某项设计变更不能按时提供变更图纸，使相关工作拖延3天，导致承包商自有机械窝工10个台班，该机械台班费150元/台班，台班折旧费为20元/台班，该工作有3天的总时差，承包商按规定提交了索赔文件，下列说法正确的是( )。A.承包商将不能获得工期及费用补偿B.承包商可获得适当的工期补偿及费用补偿C.承包商可获得3天的工期补偿，费用补偿200元D.承包商不能获得工期补偿，但可获得费用补偿200元
一般而言，采用固定总价合同时，承包商投标报价较高的原因是 ( )。A.承包商丧失了今后一切的索赔权力B.业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用,补偿C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中
一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（ ）。 A. 承包商丧失了今后一切的索赔权力B. 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿C. 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D. 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（ ）。A.业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿B.业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿C.业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿D.业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿
一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。A.承包商丧失了今后一切的索赔权利B.业主今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价中
某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是（ ）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A、业主应给予承包商补偿B、业主不给予承包商补偿C、竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D、通过仲裁决定是否给予承包商补偿
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是（ ）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包人成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包人补偿的说法中，正确的是（）。A.发包人应给予承包人补偿B.发包人不给予承包人补偿C.竣工结算时，承包人与发包人协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包人补偿
按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()A、以投标截止日期作为风险划分时间点B、基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C、基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D、若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求
一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（ ）。 A、承包商丧失了今后一切的索赔权力 B、业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿 C、业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿 D、报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（ ）。 A、业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿 B、业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿 C、业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿 D、业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿
一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是( )。A、承包商丧失了今后一切的索赔权利B、承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿到投标报价之中C、业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿D、业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿
一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。A、承包商损失了今后一切的索赔权利B、业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿C、业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D、承包商在报价时对一切费用的价格变动因素以及不可预见因素都做充分的估计
某土建施工项目的承包商需要从A城市的一个工厂采购某些重要材料。不巧，A城市该工厂所在行业的工人举行为期一周的大罢工，使这些材料不能按时交付并运到项目现场。这些材料的延误会引起整个项目的延误。作为业主的项目经理，你应该：（）A、允许承包商延长项目的完工时间，但不给予承包商经济补偿B、要求承包商按原定时间完工，并且不给予任何费用补偿C、允许承包商延长项目的完工时间，并且给予承包商相应的经济补偿D、告诉承包商他已经严重违约了
单选题一般丽言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是( )。A承包商丧失了今后一切的索赔权利B业主今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿C业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价中
单选题某土建施工项目的承包商需要从A城市的一个工厂采购某些重要材料。不巧，A城市该工厂所在行业的工人举行为期一周的大罢工，使这些材料不能按时交付并运到项目现场。这些材料的延误会引起整个项目的延误。作为业主的项目经理，你应该：（）A允许承包商延长项目的完工时间，但不给予承包商经济补偿B要求承包商按原定时间完工，并且不给予任何费用补偿C允许承包商延长项目的完工时间，并且给予承包商相应的经济补偿D告诉承包商他已经严重违约了
单选题按照fIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是（）。A以投标截止Et期作为风险划分时间点B基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C基准Et后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变化带来的损失
单选题一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。A承包商丧失了今后一切的索赔权利B承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿到投标报价之中C业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿D业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿
单选题因承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（ ）。A业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿B业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿C业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿D业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿
单选题某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。A业主应给予承包商补偿B业主不给予承包商补偿C竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D通过仲裁决定是否给予承包商补偿br /span
单选题某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。A业主应给予承包商补偿B业主不给予承包商补偿C竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D通过仲裁决定是否给予承包商补偿