多选题某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。A应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期B以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期C以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期D将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间E不需要给予延长的工期索赔
多选题
某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。
A
应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B
以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C
以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D
将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间
E
不需要给予延长的工期索赔
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（ ）。A．审查单位与监理单位共同承担B．承包人与审查单位连带承担C．承包人全部承担D．承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
开工预付款的支付条件包括的内容有（ ）。A.施工项目中标人与发包人签订了施工合同协议书 B.承包人提交了履约保函 C.开工令已经由总监理工程师签字 D.承包人提交了开工预付款保函 E.承包人承诺的主要设备已经进场
关于质量保证金的说法正确的是( )。A.质保金预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%B.工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留质保金C.合同约定用银行保函替代预留保证金，保函金额可以高于工程价款结算总额的 3%D.保修期内，承包人认真履行合同约定，到期后，承包人向发包人申请返还保证金E.发包人接到承包人返还保证金的申请后，15 天内进行审核
某路基土、石方工程,主要的分项工程包括开挖土方、填方等,按我国施工合同范本签订了施工承包合同,并按实际完成工程量计价。根据本合同规定,承包人必须严格按照施工图和承包合同规定的内容及技术规范要求施工,由监理工程师负责计量,工程的总价款根据承包人取得的计量证书的工程量进行结算。工程开工前,承包人向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。1、根据该工程的合同特点,监理工程师提出了如下计量支付程序,试改正其不恰当和错误的地方。（1）对已完成的分项工程向业主申请质量认证。（2）在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。（3）监理工程师对实际完成的工程量进行计量,签发计量证书给承包人。【问题】（4）承包人凭质量证书和计量证书向业主提出付款申请。（5）监理工程师复核申报资料,确定支付款额,批准向承包人付款。
对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。【问题】（4）监理工程师对两次索赔申请应如何处理?
某大型钢筋混凝土结构工程由AW监理公司实施监理。负责该项目的专业监理工程师在该工程开工前审查了承包人的施工方案,编制了监理细则,设置了质量控制点与旁站部位。2．承包人在自购钢筋进场之前按要求向专业监理工程师提交了合格证,在监理员的见证下取样,送样进行复检,结果合格,专业监理工程师经审查同意该批钢筋进场使用；但在隐蔽验收时,发现承包人未做钢筋焊接试验,故专业监理工程师责令承包人在监理人员见证下取样送检,试验结果发现钢筋母材不合格；经对钢筋重新检验,最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出不合格项目通知,要求承包人拆除不合格钢筋,同时报告业主。承包人以本批钢筋已经监理人员验收,不同意拆除,并提出若拆除,应延长工期15天、补偿直接损失48万元的索赔要求。业主得知此事后,认为监理有责任,要求监理单位按委托监理合同约定的比例赔偿业主损失9000元。【问题】（2）承包人是否应承担质量责任?为什么?
对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。【问题】（3）监理工程师判定承包人索赔成立的条件是什么?
某大型钢筋混凝土结构工程由AW监理公司实施监理。负责该项目的专业监理工程师在该工程开工前审查了承包人的施工方案,编制了监理细则,设置了质量控制点与旁站部位。2．承包人在自购钢筋进场之前按要求向专业监理工程师提交了合格证,在监理员的见证下取样,送样进行复检,结果合格,专业监理工程师经审查同意该批钢筋进场使用；但在隐蔽验收时,发现承包人未做钢筋焊接试验,故专业监理工程师责令承包人在监理人员见证下取样送检,试验结果发现钢筋母材不合格；经对钢筋重新检验,最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出不合格项目通知,要求承包人拆除不合格钢筋,同时报告业主。承包人以本批钢筋已经监理人员验收,不同意拆除,并提出若拆除,应延长工期15天、补偿直接损失48万元的索赔要求。业主得知此事后,认为监理有责任,要求监理单位按委托监理合同约定的比例赔偿业主损失9000元。【问题】（4）监理工程师对承包人提出的索赔要求应如何处理?为什么?
某大型钢筋混凝土结构工程由AW监理公司实施监理。负责该项目的专业监理工程师在该工程开工前审查了承包人的施工方案,编制了监理细则,设置了质量控制点与旁站部位。2．承包人在自购钢筋进场之前按要求向专业监理工程师提交了合格证,在监理员的见证下取样,送样进行复检,结果合格,专业监理工程师经审查同意该批钢筋进场使用；但在隐蔽验收时,发现承包人未做钢筋焊接试验,故专业监理工程师责令承包人在监理人员见证下取样送检,试验结果发现钢筋母材不合格；经对钢筋重新检验,最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出不合格项目通知,要求承包人拆除不合格钢筋,同时报告业主。承包人以本批钢筋已经监理人员验收,不同意拆除,并提出若拆除,应延长工期15天、补偿直接损失48万元的索赔要求。业主得知此事后,认为监理有责任,要求监理单位按委托监理合同约定的比例赔偿业主损失9000元。【问题】（3）业主对监理单位提出赔偿要求是否合理?为什么?
根据《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同文件范本，关于计量支付管理的说法，错误的有（）A、承包人应对已完成的分项工程向业主申请质量认证B、承包人应在协议约定的时间内向监理工程师申请计量C、监理工程师应对实际完成的工程量进行计量，并签发计量证书给承包人D、承包人可凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请E、应向监理工程师复核申报资料，确定支付款项，并批准向承包人付款
如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为（）。A、须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书B、该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了C、无法处理D、须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行
签发最终支付证书就意味着：（）A、承包人已经履行完成了合同规定的全部义务B、双方的合同义务都已经全部完成C、只是监理工程师的无法律意义的表态D、承包人所施工的工程已经被批准E、业主已经履行完成了合同规定的全部义务F、合同到此结束
《水利水电土建工程施工合同条件》规定，工程预付款的支付条件是（）。A、承包人提交了经发包人认可的工程预付款保函B、发包人与监理人签定了合同C、承包人已经进场D、监理人已经向发包人提交了履约担保
已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。A、合同已被终止B、通过友好协商重新规定C、业主承包人双方对裁决不服D、业主对裁决不服E、承包人对裁决不服F、经仲裁庭的重新裁决
某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。A、应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期B、以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期C、以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期D、将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间E、不需要给予延长的工期索赔
施工中某隐蔽工程未经验收，承包人就自行将工程隐蔽，事后监理工程师指令承包人剥开已经隐蔽的工程重新检验，检验结果表明承包人所施工的工程符合合同要求，，，，承包人因执行监理工程师的上述指令所引起的剥开、检验及重新隐蔽的费用应当由（）承担。A、业主B、承包人C、监理公司D、工程师
如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是（）。A、根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工B、继续延缓施工进度，等待业主改正C、实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签铁后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（）。A、审查单位与监理单位共同承担B、承包人与审查单位连带承担C、承包人全部承担D、承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
多选题签发最终支付证书就意味着：（）A承包人已经履行完成了合同规定的全部义务B双方的合同义务都已经全部完成C只是监理工程师的无法律意义的表态D承包人所施工的工程已经被批准E业主已经履行完成了合同规定的全部义务F合同到此结束
问答题某工程，施工单位进场后进行施工准备工作，准备工作完成后，向监理单位提请了《开工申请》。 （一）监理工程师对承包人的开工条件进行检查，检查的内容包括： （1）是否已经办理了质量监督手续和施工许可证； （2）工地试验室和试验计量设备的检查； （3）施工用地的征用 （4）基准点、基准线的复核 （5）施工机具、设备的检查 （6）首次工程预付款的付款 （二）承包人开工前向监理单位提交了施工组织设计；该施工组织设计经监理工程师批准后开始实施。在施工过程中发生了以下事件（分别分析）： （1）在检查过程中，监理机构发现承包人并没有按已经批准的施工组织设计进行实施。 （2）由于施工条件发生变化，已经不能按原来的施工方案实施。（一）中，监理工程师审查承包商的开工条件的内容有无错误？为什么？
多选题根据《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同文件范本，关于计量支付管理的说法，错误的有（）A承包人应对已完成的分项工程向业主申请质量认证B承包人应在协议约定的时间内向监理工程师申请计量C监理工程师应对实际完成的工程量进行计量，并签发计量证书给承包人D承包人可凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请E应向监理工程师复核申报资料，确定支付款项，并批准向承包人付款
多选题已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。A合同已被终止B通过友好协商重新规定C业主承包人双方对裁决不服D业主对裁决不服E承包人对裁决不服F经仲裁庭的重新裁决
单选题施工中某隐蔽工程未经验收，承包人就自行将工程隐蔽，事后监理工程师指令承包人剥开已经隐蔽的工程重新检验，检验结果表明承包人所施工的工程符合合同要求，，，，承包人因执行监理工程师的上述指令所引起的剥开、检验及重新隐蔽的费用应当由（）承担。A业主B承包人C监理公司D工程师
问答题某工程，施工单位进场后进行施工准备工作，准备工作完成后，向监理单位提请了《开工申请》。 （一）监理工程师对承包人的开工条件进行检查，检查的内容包括： （1）是否已经办理了质量监督手续和施工许可证； （2）工地试验室和试验计量设备的检查； （3）施工用地的征用 （4）基准点、基准线的复核 （5）施工机具、设备的检查 （6）首次工程预付款的付款 （二）承包人开工前向监理单位提交了施工组织设计；该施工组织设计经监理工程师批准后开始实施。在施工过程中发生了以下事件（分别分析）： （1）在检查过程中，监理机构发现承包人并没有按已经批准的施工组织设计进行实施。 （2）由于施工条件发生变化，已经不能按原来的施工方案实施。（二）中出现的问题如何进行处理？请分别分析。
单选题如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为（）。A须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书B该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了C无法处理D须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行