A公司为修建一座综合楼，经过一系列的招标、投标，最后选定B公司作为承包方。并于201 3年8月10日签订了一份合同。合同约定：B公司于1 0月1 0日开始施工，施工前1个月内，A公司提供技术资料和设计图纸，并且在正式开工前1个月将工程的用电、用水等前期问题解决；工程造价800万元，A公司先行支付200万元的前期资金，余款在工程验收合格后由A公司一次性付清；B公司在20 14年1 2月20日前交楼；工程保修期为3年。合同签订后，A公司依约将有关图纸、资料交给了建筑公司，用水问题也得到了解决，但直至1 1月20日，A公司仍未能解决工地用电问题。导致B公司被迫停工，造成了近5万元的损失。 2014年1 2月，工程的主体建筑基本完工。由于开工前延误工期，为了尽早交楼，B公司经A公司同意，将工程的室内装修工程分包给C公司，C公司又将该工程中门窗安装工程分包给了D公司。 A公司在工程验收时发现，该室内装修工程质量和门窗安装质量均没有达到合同约定的标准，双方因此发生纠纷。【问题】1．对B公司的损失，A公司是否应承担赔偿责任？为什么？2．B公司的分包行为是否有效？3．C公司的分包行为是否有效？4．室内工程不合格，谁应当向A公司承担赔偿责任？5．对于不合格的室内工程，A公司可以采取哪些措施？6．如果工程验收合格后，A公司经催告仍不按约定支付工程款，B公司可以怎么做？
A公司为修建一座综合楼，经过一系列的招标、投标，最后选定B公司作为承包方。并于201 3年8月10日签订了一份合同。合同约定：B公司于1 0月1 0日开始施工，施工前1个月内，A公司提供技术资料和设计图纸，并且在正式开工前1个月将工程的用电、用水等前期问题解决；工程造价800万元，A公司先行支付200万元的前期资金，余款在工程验收合格后由A公司一次性付清；B公司在20 14年1 2月20日前交楼；工程保修期为3年。
合同签订后，A公司依约将有关图纸、资料交给了建筑公司，用水问题也得到了解决，但直至1 1月20日，A公司仍未能解决工地用电问题。导致B公司被迫停工，造成了近5万元的损失。 2014年1 2月，工程的主体建筑基本完工。由于开工前延误工期，为了尽早交楼，B公司经A公司同意，将工程的室内装修工程分包给C公司，C公司又将该工程中门窗安装工程分包给了D公司。 A公司在工程验收时发现，该室内装修工程质量和门窗安装质量均没有达到合同约定的标准，双方因此发生纠纷。
【问题】
1．对B公司的损失，A公司是否应承担赔偿责任？为什么？
2．B公司的分包行为是否有效？
3．C公司的分包行为是否有效？
4．室内工程不合格，谁应当向A公司承担赔偿责任？
5．对于不合格的室内工程，A公司可以采取哪些措施？
6．如果工程验收合格后，A公司经催告仍不按约定支付工程款，B公司可以怎么做？
参考解析
解析：
1．(1)A公司应当承担赔偿责任。
(2)理由：依据法律规定，因发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料导致的工期延误，《2007版标准文件》通用合同条款作了规定，但为了充分保障合同当事人的工期利益，标准文件同时规定合同当事人可以在专用合同条款中增列因发包人原因导致工期延误的情形。因发包人原因导致工期延误的，工期可以顺延，发包人还可能需要向承包人支付因工期延误给其增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。
2．(1)B公司的分包行为有效。
(2)理由：因为该分包行为已经A公司同意。
3．(1)C公司的分包行为无效。
(2)理由：依据法律规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，
禁止分包单位将其承包的工程再分包。
4．(1)室内工程不合格，应当由B公司和C公司向A公司承担连带责任。
(2)理由：总承包人作为施工总承包合同和施工专业分包合同的当事人，一方面对发包人承担整个工程施工合同按期实现目标的义务，另一方面在施工专业分包合同中又负有妥善管理的责任。特别是对施工专业分包合同的管理，总承包人应当对专业分包人的施工进行监督和协调，并就专业分包工程与专业分包人一起向发包人承担连带责任。
5．A公司有权要求B公司和C公司无偿修理或者返工、改造，因修理等超过合同约定的期限的，A公司有权要求B公司和C公司承担违约责任。
6．B公司可以与A公司协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，并就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
相关考题：
20×6年7月1日，乙公司为兴建厂房从银行借入专门借款5 000万元，借款期限为2年，年利率为5%，借款利息按季支付。乙公司于20×6年10月1日正式开工兴建厂房，预计工期1年3个月，工程采用出包方式。乙公司于开工日、20×6年12月31日、20×7年5月1日分别支付工程进度款1 200万元、1 000万元、1 500万元。因可预见的气候原因，工程于20×7年1月15日至3月15日暂停施工。厂房于20×7年12月31日达到预定可使用状态，乙公司于当日支付剩余款项800万元。乙公司自借入款项起，将闲置的借款资金投资于固定收益债券，月收益率为0.4%。乙公司按期支付前述专门借款利息，并于20×8年7月1日偿还该项借款。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，回答下列各题。1、乙公司于20×7年度应予资本化的专门借款费用是（ ）。A.121.93万元B.163.6万元C.205.2万元D.250万元
甲公司为一工程施工公司。20×0年度和20X 1年度，甲公司发生的有关交易和事项如下：(1)20X0年10月1日，甲公司与境外乙公司签订一项合同，为乙公司安装某大型成套设备。相关资料如下：①合同约定：合同总金额为l 200万美元，由乙公司于20 X0年12月31日和20×1年12月31日分别支付合同总金额的40％，其余部分于该成套设备调试运转正常后4个月内支付；合同期为l6个月。②20X0年10月1日，甲公司为乙公司安装该成套设备的工程开工，预计工程总成本为6 640万元人民币。20 × 0年10月1日到l2月31日，甲公司发生合同费用332万元，另于12月31日支付国外丙施工公司平整场地费用200万美元。l2月31日，预计为完成该成套设备的安装尚需发生费用4 980万元人民币。假定甲公司按累计实际发生的合同成本占合回预计总成本的比例确定该安装工程完工进度；合同收入和合同费用按年确认(在计算确认各期合同收入时，合同总金额按确认时美元对人民币的汇率折算)。20×0年12月31日，甲公司收到乙公司按合同支付的款项。③20X 1年1月25日，甲公司又向国外丙施工公司支付了场地平整费用60万美元。20X1年，甲公司除于1月25日支付丙公司场地平整费用外，另发生合同费用4 136万元人民币；l2月31日，预计为完成改成套设备的安装尚需发生费用680万元人民币。20X1年12月31日，甲公司收到A公司按合同支付的款项。其他资料如下：甲公司按外币业务发生时的汇率进行外币业务折算；按年确认汇兑损益；20×0年10月1日“银行存款”美元账户余额为400万美元。美元对人民币的汇率：20×0年10月1日：l美元=6．6元人民币 20×0年12月31日：1美元=6．5元人民币 20×1年1月25日：1美元=6．3元人民币 20×1年12月31日：1美元=6．4元人民币 (2)20X1年3月1日，甲公司与丁公司签订一项工程施工合同。相关资料如下：①合同约定：合同总金额为5 000万元人民币，由乙公司于20×1年12月31日支付合同总金额的60％，其余部分于该工程完工达到预定可使用状态并检验合格后支付，合同期为l4个月。②20×1年3月1日，甲公司开始施工。预计工程总成本为4 000万元人民币。20×1年3月1日至20×1年12月31日，甲公司发生合同费用3 200万元。12月31日，预计未完成该工程施工尚需发生费用l 000万元人民币。20X 1年12月31日，甲公司按时收到丁公司按合同支付的款项。③20×1年l2月31日，甲公司获悉，丁公司由于多处工程遭受自然灾害的影响，发生了严重的财务困难，后续的合同款项能否收回难以确定。要求： (1)根据资料(1)，计算甲公司20×0年度工程施工的成本、完工程度及确认的收入，同时计算20×0年度与该工程施工相关的汇兑损益的金额及该工程影响当年营业利润的金额。 (2)根据资料(1)，计算甲公司20×1年度工程施工的成本、完工程度及确认的收入，同时计算20×0年度与该工程施工相关的汇兑损益的金额及该工程影响当年营业利润的金额。 (3)根据资料(2)，请判断甲公司能否确认20×1年度工程施工收入，说明判断依据，并为甲公司20×1年度该项工程施工作出会计处理。
20×6年7月1日，乙公司为兴建厂房从银行借入专门借款5000万元，借款期限为2年，年利率为5%，借款利息按季支付。乙公司于20×6年10月1日正式开工兴建厂房，预计工期1年3个月，工程采用出包方式。乙公司于开工日、20×6年12月31日、20×7年 5月1日分别支付工程进度款1200万元、1000万元、1500万元。因可预见的气候原因，工程于20×7年1月15日至3月15日暂停施工。厂房于20×7年12月31口达到预定可使用状态，乙公司于当日支付剩余款项800万元。乙公司自借入款项起，将闲置的借款资金投资于固定收益债券，月收益率为0.4%。乙公司按期支付前述专门借款利息，并于20×8年7月1日偿还该项借款。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，回答下列问题。乙公司专门借款费用开始资本化的时点是( )。A．20×6年7月1日B．20×7年5月1日C．20×6年12月31日D．20×6年10月1日
20×6年7月1日，乙公司为兴建厂房从银行借入专门借款5000万元，借款期限为2年，年利率为5%，借款利息按季支付。乙公司于20×6年10月1日正式开工兴建厂房，预计工期1年3个月，工程采用出包方式。乙公司于开工日、20×6年12月31日、20×7年5月1日分别支付工程进度款1200万元、1000万元、1500万元。因可预见的气候原因，工程于20×7年1月15日至3月15日暂停施工。厂房于20×7年12月31日达到预定可使用状态，乙公司于当日支付剩余款项800万元。乙公司自借入款项起，将闲置的借款资金投资于固定收益债券，月收益率为0.4%。乙公司于20×7年度应予资本化的专门借款费用是( )。A.121.93万元B.163.6万元C.205.2万元D.250万元
甲公司与乙公司订立的买卖合同约定：甲公司向乙公司购买西服价款总值为9万元，甲公司于8月1日前向乙公司预先支付货款6万元，余款于10月15日在乙公司交付西服后2日内一次付清。甲公司以资金周转困难为由未按合同约定预先支付货款6万元。10月15日，甲公司要求乙公司交付西服。根据合同法律制度的规定，乙公司可以行使的权利是（ ）。A．同时履行抗辩权B．后履行抗辩权C．不安抗辩权D．撤销权
【案例1】2014年5月，A公司为扩大经营准备修建一栋商业楼，为此与8公司签订建设工程施工合同，约定由8公司承建该楼，A公司先付工程款的20％，余款待工程验收合格后支付。为完成建设工作，8公司向C公司购买一台推土机，价款100万元，分5期支付，每期20万元，价款付清前C公司保留推土机的所有权；8公司向D公司租赁一台挖掘机。后因A公司未能按期提供工程图纸，B公司只好停工，停工期间，8公司私自将D公司的挖掘机转租给E公司；一个月后，D公司对转租提出异议。由于资金困难，B公司在向C公司支付两期价款之后，第三期价款迟迟未付，C公司多次催讨无果。要求：根据上述资料，回答下列问题。’(1)B公司能否以A公司未按期提供工程图纸为由，要求A公司赔偿其相关损失?并说明理由。(2)D公司能否要求与B公司解除租赁合同，并要求E公司返还挖掘机?并说明理由。(3)C公司能否要求与B公司解除合同?并说明理由。
场景（二）场景（二）甲公司开发了某房地产项目，在设计院完成了所有工程设计图样后，甲公司与乙公司签订了工程施工合同，合同价为16000万元，约定工期为20个月。甲公司将该项目的监理工作委托给丙公司，并于2008年3月20日领取了施工许可证。工程开工后，经甲公司同意，乙公司将消防工程的施工任务分包给了丁公司。 根据场景（二），回答下列问题：第5题：甲公司申请领取施工许可证之前，建设资金至少必须到位（ ）万元。 A.3200 B.4000 C.4800 D.8000
甲公司与乙公司签订建设工程施工合同，将工程发包给乙公司施工，约定乙公司垫资1000万元，未约定垫资利息。甲公司、乙公司经备案的中标合同中工程造价为1亿元，但双方私下约定的工程造价为8000万元，均未约定工程价款的支付时间。7月1日，乙公司将经竣工验收合格的建设工程实际交付给甲公司，甲公司一直拖欠工程款。关于乙公司，下列哪些表述是正确的？ A．1000万元垫资应按工程欠款处理 B．有权要求甲公司支付1000万元垫资自7月1日起的利息 C．有权要求甲公司支付1亿元 D．有权要求甲公司支付1亿元自7月1日起的利息
甲公司与乙公司订立的买卖合同约定：甲公司向乙公司购买西服价款总值为9万元，甲公司于8月1日前向乙公司预先支付货款6万元，余款子10月15日在乙公司交付西服后2日内一次付清。甲公司以资金周转困难为由未按合同约定预先支付货款6万元。10月15日，甲公司要求乙公司交付西服。根据合同法律制度的规定，乙公司可以行使的权利是()。A．同时履行抗辩权B．后履行抗辩权C．不安抗辩权D．撤销权
东方股份有限公司(本题下称东方公司)系境内上市公司。20×8年至20×9年，东方公司发生的有关交易或事项如下：(1)20×8年10月1日，东方公司与境外A公司签订一项合同，为A公司安装某大型成套设备。合同约定：①该成套设备的安装任务包括场地勘察、设计、地基平整、相关设施建造、设备安装和调试等。其中，地基平整和相关设施建造须由东方公司委托A公司所在地有特定资质的建筑承包商完成；②合同总金额为1 000万美元，由A公司于20 ×8年12月31日和20×9年12月31日分别支付合同总金额的40%，其余部分于该成套设备调试运转正常后4个月内支付；③合同期为16个月。20×8年10月1日，东方公司为A公司安装该成套设备的工程开工，预计工程总成本为6 640万元人民币。(2)20×8年11月1日，东方公司与B公司(系A公司所在地有特定资质的建筑承包商)签订合同，由B公司负责地基平整及相关设施建造。合同约定：①B公司应按东方公司提供的勘察设计方案施工；②合同总金额为200万美元，由东方公司于20X8年12月31日向B公司支付合同进度款，余款在合同完成时支付；③合同期为3个月。(3)至20×8年12月31日，B公司已完成合同的80%；东方公司于20×8年12月31日向B公司支付了合同进度款。20×8年10月1日到12月31日，除支付B公司合同进度款外，东方公司另发生合同费用332万元人民币；12月31日，预计为完成该成套设备的安装尚需发生费用4 980万元人民币，其中包括应向B公司支付的合同余款。假定东方公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定该安装工程完工进度；合同收入和合同费用按年确认(在计算确认各期合同收入时，合同总金额按确认时美元对人民币的汇率折算)。20×8年12月31日，东方公司收到A公司按合同支付的款项。(4)20×9年1月25日，B公司完成所承担的地基平整和相关设施建造任务，经东方公司验收合格。当日，东方公司按合同向B公司支付了工程尾款。20×9年，东方公司除于1月25日支付B公司工程尾款外，另发生合同费用4136万元人民币；12月31日，预计为完成该成套设备的安装尚需发生费用680万元人民币。20×9年12月31日，东方公司收到A公司按合同支付的款项。(5)其他相关资料：①东方公司按外币业务发生时的即期汇率进行外币业务折算；按年确认汇兑损益；20×7年12月31日“银行存款”美元账户余额为400万美元。②美元对人民币的汇率：20×7年12月31日，1美元=8．1元人民币20×8年12月31日，1美元=8．3元人民币20×9年1月25日，1美元=8．1元人民币20×9年12月31日，1美元=8．35元人民币③不考虑相关税费及其他因素。要求：根据上述资料回答1~6问题：东方公司20×8年应确认的合同收入为（ ）万元人民币。A．2 050B．2 075C．2 250D．2 500
长河公司与林达公司签订产品订货合同,合同约定:由长河公司为林达公司生产直流屏一套、智能操作模拟屏一面、模拟屏信号柜一面等,价款25万元；自订货之日起7日内预付10万元，到货后7日内付10万元，余款于调试运行后1日内付清；林达公司于5月9日前提供技术资料，技术图纸由林达公司确认签字后生产,6月9日前交货,双方并且约定了验收标准及违约责任。由于长河公司至6月9日仍未能提交全部技术图纸,林达公司于6月16日通知长河公司，解除合同，为此引发纠纷。对此，下列表述正确的有：（)A.长河公司与林达公司签订的合同为承揽合同B.长河公司与林达公司签订的合同为买卖合同C.林达公司有权解除合同D.林达公司无权解除合同
甲公司是一家生产家用电器的上市公司。2×20年7月1日，甲公司与一家大型连锁零售店乙公司签订一项1年期销售合同。合同规定：乙公司在合同签订后1年内至少购买公允价值24 000万元甲公司的家用电器产品；但甲公司需要在合同开始日向乙公司支付1 200万元的不可返还的进场费和上架费等支出。2×20年下半年甲公司向乙公司实现销售额15 000万元，将产品按照合同约定交付乙公司，经其验收并签署货物交接单。上述价格均不包含增值税。不考虑其他因素，甲公司2×20年度与乙公司的销售应确认的收入为（ ）。A.15000万元B.13800万元C.14250万元D.14400万元
A公司与B公司综合楼建设纠纷案A公司为修建一座综合楼，经过一系列的招标、投标，最后选定B公司作为承包方，并于2010年8月10日签订了一份合同。合同约定，B公司于10月10日开始施工，施工前1个月内，A公司提供技术资料和设计图纸，并且在正式开工前1个月将工程的用电、用水等前期问题解决；工程造价800万元，A公司先行支付200万元的前期资金，余款在工程验收合格后由A公司一次性付清；B公司在201 1年12月20日前交楼；工程保修期为3年。合同签订后，A公司依约将有关图纸、资料交给了建筑公司，用水问题也得到了解决，但直至1 1月20日，A公司仍未能解决工地用电问题，导致B公司被迫停工，造成了近5万元的损失。 201 1年12月，工程的主体建筑基本完工。由于开工前延误工期，为了尽早交楼，B公司经A公司同意，将工程的室内装修工程转包给C公司，C公司又将该工程中门窗安装工程分包给了D公司。A公司在工程验收时发现，该室内装修工程质量和门窗安装质量均没有达到合同约定的标准，双方因此发生纠纷。【问题】1．对B公司的损失，A公司是否应承担赔偿责任？为什么？2．B公司的转包行为是否有效？3.C公司的分包行为是否有效？4．室内工程不合格，谁应当向A公司承担赔偿责任？5．对于不合格的室内工程，A公司可以采取哪些措施？6．如果工程验收合格后，A公司经催告仍不按约定支付工程款，B公司可以怎么做？7．若大楼使用10年后，因工程质量问题导致部分楼体坍塌，给A公司造成重大损失。对此，B公司是否应承担赔偿责任？为什么？
甲公司与乙公司签订一份承揽合同，合同载明由甲公司提供原材料 200万元，支付乙公司加工费 30 万元；又与丙公司签订了一份财产保险合同，保险金额 1000 万元，支付保险费 1 万元。已知承揽合同印花税税率为 0.3 ‰，财产保险合同印花税税率为 1 ‰，则甲公司签订的上述两份合同应缴纳印花税税额的下列计算中，正确的是（ ）。A.200×0.3‰+1000×1‰B.200×0.3‰+1×1‰C.30×0.3‰+1×1‰D.30×0.3‰+1000×1‰
甲公司与乙公司签订一份承揽合同，合同载明由甲公司提供原材料 200万元，支付乙公司加工费 30万元。甲公司与丙公司签订了一份财产保险合同，保险金额 1000万元，支付保险费 1万元。已知承揽合同印花税税率为 0.3‰，财产保险合同印花税税率为 1‰。根据印花税法律制度的规定，甲公司应缴纳印花税税额的下列计算中，正确的是（ ）。A.200×0.3‰＋1000×1‰B.200×0.3‰＋1×1‰C.30×0.3‰＋1×1‰D.30×0.3‰＋1000×1‰
某商场工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计800万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款200万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是（ ）。 A、2013年5月1日 B、2013年6月1日 C、2013年7月1日 D、2013年7月31日
某石化总公司需要安装一套炼化装置，决定将该工程通过招标投标方式确定承包人。经过一系列的投标、决标活动，最后选定某安装工程公司作为承包方。双方经过协商，于2007年2月1日签订了该安装工程承包合同。合同约定：2007年3月1日正式施工。施工前一个月，由石化总公司提供技术资料和设计图纸，并且在正式开工前将工程的用电、用水等前期问题解决。由安装公司按照石化总公司的要求负责材料的供应和所有的安装事项，全部工程造价50亿元人民币，石化总公司先行支付20亿元人民币，其余价款在竣工验收合格后一次付清，全部工程在合同签订之日起1年内完成。工程的保修期为3年。合同签订后，石化总公司将有关图纸、资料等交给了安装公司，场地用水问题也已解决。但是直到2007年3月15日，石化总公司仍然没有解决场地用电的问题，导致安装公司被迫停工，停工造成的损失达12万余元。至2007年12月底，主体工程已基本完成。由于开工前延误了工期，为了在合同期内完工，安装公司征得石化总公司的同意，将该工程的部分工程分包给了某专业安装公司，专业安装公司又将该工程中部分设备安装工程转包给了某县安装公司。工程验收时发现，该专业安装公司的分包部分工程及转包的设备安装质量均没有达到合同约定的标准。石化总公司要求安装公司按照合同约定承担违约责任。安装公司认为，部分工程分包是因为石化总公司开工时没有按照约定提供用电导致工期延误，为了加快工程进度而采取的一种措施，分包时石化总公司也表示了同意，自己不应承担责任，应当由该专业安装公司承担全部责任，而该专业安装公司的财产只能承担部分损失，没有承担全部损失的能力。石化总公司提出，专业安装公司没有能力承担的部分应当由安装公司承担，安装公司则提出应当由自己和石化总公司双方分担。双方协商不成，诉至法院。问题：（1）石化总公司和安装公司的合同效力如何（2）安装公司的分包合同和专业安装公司的转包合同的效力如何（3）安装公司的停工损失由谁负责（4）验收时出现的工程质量问题应当由谁来承担责任
某石化总公司一套炼化装置，决定以招投标的方式决定承包人，通过招标、投标、评标一系列活动，最后选定某安装公司作为承包方，并于2007年2月1日签订了承包合同。合同约定2007年3月1日正式施工，施工前一个月由石化总公司提供技术资料和设计图纸，并在开工前解决用电用水问题。由安装公司按石化总公司的要求负责材料的采购和安装工程的全部内容。工程造价5亿元人民币，石化总公司先行支付2亿元人民币，其余价款在竣工验收合格后一次付清。全部工程在合同签订之日起1年内完成。合同签订后，石化总公司将有关图纸、资料等及时交给了安装公司，但场地用电问题直到2007年3月15日仍未得到解决，导致安装公司被迫停工，停工造成的损失达12万元。至2007年12月31日，主体工程已基本完成。为把延误的工期赶回来，经石化总公司同意，安装公司将部分工程分包给某专业安装公司，专业安装公司又将部分工程转包给某县安装公司。专业安装公司承担的个别天然气管道工程发现焊缝处有泄漏现象，在验收前重新进行了补焊和试压。工程验收时，专业安装公司承担的个别设备及转包给某县安装公司的部分设备安装质量未达到合同约定的质量标准。石化总公司要求安装公司按照合同约定承担违约责任。安装公司认为，工程分包是因为石化总公司供电问题导致工期延误而产生，且石化总公司也表示同意，自己不应承担责任，应由专业安装公司承担全部责任，而专业安装公司没有承担全部损失的能力。石化总公司提出，专业安装公司承担不了的部分由安装公司承担，而安装公司则提出，专业安装公司无力承担部分由自己和石化总公司双方分担。双方协商未果，诉至法庭。二、问题1．从招投标的性质看，本案例中的要约邀请、邀约和承诺的具体表现各是什么2．石化总公司和安装公司的合同效力如何3．安装公司的停工损失应由谁负责简述理由。4．验收时出现的工程质量问题应由谁承担责任简述理由5．本案例中专业安装公司承担的天然气管道安装后应做哪些试验
某高速公路工程,第三合同段由H公司中标承包施工。合同总价为6500万元,其中路基工程2300万元,签协议时,业主要H公司将路基工程中某段800万元工程分包给E公司施工。开工前H公司将一座分离立交D桥的20m跨径空心板预制分包给R公司施工。施工中出现以下问题：1．公司延迟进场2个月,且施工时机械设备不足使工程延误128天；2．D桥施工时,因桥下净空不足,业主据此下变更令将跨径变更为21．5m,并由承包方作变更设计。通车后空心板出现很宽裂缝,经检查鉴定设计错误。H公司承包人提出如下意见：1．E公司是业主选择的分包人,H公司不承担任何责任；2．D桥是按业主变更令变更,由R公司作的变更设计,并报请监理工程师审查、批准。因此,应分别由R公司分包商承担65％的主要责任,监理工程师承担30％审查、把关的责任,H公司作为总承包方承担5％的管理责任。【问题】1、业主可对承包商、指定分包商、一般分包商发指示、发变更令吗?
2010年5月1日，甲公司为兴建办公楼从银行借入专门借款6000万元，借款期限为2年，年利率为10%，借款利息按季支付。甲公司于2010年10月1日正式开工兴建厂房，预计工期1年3个月，工程采用出包方式。甲公司于开工日、2010年12月31日、2011年5月1日分别支付工程进度款1200万元、1000万元、1500万元。因可预见的气候原因，工程于2011年1月15日至3月15日暂停施工。办公楼于2011年12月31日达到预定可使用状态，甲公司于当日支付剩余款项800万元。甲公司白借入款项起，将闲置的借款资金投资于固定收益债券，月收益率为0.5%。甲公司按期支付前述专门借款利息，并于2012年5月1日偿还该项借款。则甲公司累计计入损益的专门借款费用为（）万元。A、180B、130C、270D、200
珠江公司与长江公司于1999年10月1日签订了一份买卖机床合同。该合同约定：全套机床设备的价款为人民币250万元，长江公司需在2000年1月1日前交货并安装调试完毕；珠江公司在长江公司安装调试完毕之后15天内一次性向对方支付全部价款，任何一方违约应向对方支付10%的违约金。该合同在双方签字盖章后，经过公证机关进行公证。为了保证珠江公司按时付款，双方于1999年10月10日签订了一份抵押合同，由珠江公司将其拥有的一栋价值500万元的写字楼作抵押。该抵押于10月25日在有关部门进行了抵押登记。在长江公司正式交货之前，珠江公司认为该机床价格过高，即电传要求长江公司减少部分价款。长江公司考虑到与珠江公司的长期合作关系，即同意按原价格的10%减价，即减为225万元，并正式回电答复。长江公司按期交货并安装调试完毕，在其安装调试期间，机床价格大跌，珠江公司要求再次降价，长江公司不同意。为此，珠江公司拒付货款，双方发生争议。长江公司诉至法院，要求珠江公司支付250万元及承担违约责任。法院审理中发现，珠江公司向银行贷款300万元而将同一栋写字楼抵押给银行，并于1999年10月20日办理了抵押登记，该写字楼经评估现值为人民币450万元。长江公司要求珠江公司支付250万元货款的请求能否得到支持？为什么？
甲公司与乙公司签订产品订货合同，合同约定：由甲公司为乙公司生产直流屏1套、智能操作模拟屏1面、模拟屏信号柜1面等，价款25万元；自订货之日起7日内预付10万元，到货后7日内付10万元，余款于调试运行后7日内付清；甲公司于5月9日前提供技术资料，技术图纸由乙公司确认签字后生产，6月9日前交货。由于甲公司至6月9日仍未能提交全部技术图纸，乙公司于6月16日通知甲公司，解除合同，为此引发纠纷。对此，下列表述正确的是：（）A、乙公司有权解除合同，但应赔偿甲公司所受损失B、乙公司有权解除合同，无须赔偿甲公司所受损失C、乙公司无权解除合同，乙公司应向甲公司承担违约责任D、乙公司无权解除合同，甲公司应向乙公司承担违约责任
多选题甲公司与乙公司签订建设工程施工合同，将工程发包给乙公司施工，约定乙公司先行垫付1000万元（但未明确约定是否属于垫资）。甲公司、乙公司经备案的中标合同中工程造价为1亿元，但双方私下约定的工程造价为8000万元，均未约定工程价款的支付时间。7月1日，乙公司将经竣工验收合格的建设工程实际交付给甲公司，甲公司一直拖欠工程款。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的有（）。A乙公司先行垫付的1000万元应按工程欠款处理B乙公司有权要求甲公司支付先行垫付的1000万元自7月1日起的利息C乙公司有权要求甲公司支付1亿元D乙公司有权要求甲公司支付1亿元自7月1日起的利息
单选题甲公司与乙公司签订了货物买卖合同，合同约定甲公司向乙公司支付3万元作为定金，乙公司于2017年12月1日向甲公司交付货物，甲公司于2017年12月10日前向乙公司支付10万元的货款。合同还约定了一方违约的，应向对方支付5万元的违约金。乙公司拒绝向甲公司交付货物，给甲公司造成3万元的损失，以下说法正确的是（ ）。A甲公司有权要求乙公司最多支付10万元B甲公司有权要求乙公司最多支付9万元C甲公司有权要求乙公司最多支付8万元D甲公司有权要求乙公司最多支付5万元
问答题珠江公司与长江公司于1999年10月1日签订了一份买卖机床合同。该合同约定：全套机床设备的价款为人民币250万元，长江公司需在2000年1月1日前交货并安装调试完毕；珠江公司在长江公司安装调试完毕之后15天内一次性向对方支付全部价款，任何一方违约应向对方支付10%的违约金。该合同在双方签字盖章后，经过公证机关进行公证。为了保证珠江公司按时付款，双方于1999年10月10日签订了一份抵押合同，由珠江公司将其拥有的一栋价值500万元的写字楼作抵押。该抵押于10月25日在有关部门进行了抵押登记。在长江公司正式交货之前，珠江公司认为该机床价格过高，即电传要求长江公司减少部分价款。长江公司考虑到与珠江公司的长期合作关系，即同意按原价格的10%减价，即减为225万元，并正式回电答复。长江公司按期交货并安装调试完毕，在其安装调试期间，机床价格大跌，珠江公司要求再次降价，长江公司不同意。为此，珠江公司拒付货款，双方发生争议。长江公司诉至法院，要求珠江公司支付250万元及承担违约责任。法院审理中发现，珠江公司向银行贷款300万元而将同一栋写字楼抵押给银行，并于1999年10月20日办理了抵押登记，该写字楼经评估现值为人民币450万元。如果将珠江公司的写字楼拍卖，长江公司能否优先受偿？为什么？
单选题甲公司与乙公司订立的买卖合同约定：甲公司向乙公司购进西服价款总值9万元，甲公司于8月1日前向乙公司预先支付货款6万元，余款于10月15日在乙公司交付西服后2日内一次付清。甲公司以资金周转困难为由未按合同约定预先支付货款6万元。10月15日，甲公司要求乙公司交付西服。根据合同法的规定，乙公司可以行使的权利是（）。A同时履行抗辩权B后履行抗辩权C不安抗辩权D撤销权
多选题甲公司与乙公司签订建设工程施工合同，将工程发包给乙公司施工。甲公司、乙公司经备案的中标合同中工程造价为1亿元，但双方私下约定的工程造价为8000万元，均未约定工程价款的支付时间。7月1日，乙公司将经竣工验收合格的建设工程实际交付给甲公司，甲公司一直拖欠工程款；乙公司于8月5日提起诉讼。下列表述正确的有（）。A甲公司与乙公司之间应按照1亿元结算工程价款B甲公司与乙公司之间应按照8000万元结算工程价款C乙公司有权要求甲公司自7月1日起支付欠付工程款的利息D乙公司有权要求甲公司自8月5日起支付欠付工程款的利息