问答题[背景资料]:某隧道工程,签约后,承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源,施工中所需砂石料严重缺乏。因此,承包商只得到极远的地方去拉这些大宗料,而且运距越来越长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。承包商就此提出,在投标时业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同条款规定,承包商已经认真进行了现场考察,对于施工所用的大宗材料的料源应有充分考虑,拒绝任何经济索赔要求。因此,在双方争议无法协调的情况下,同意提交仲裁机构裁定。 问题:处理索赔事件时应依据哪些原则?

问答题
[背景资料]:某隧道工程,签约后,承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源,施工中所需砂石料严重缺乏。因此,承包商只得到极远的地方去拉这些大宗料,而且运距越来越长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。承包商就此提出,在投标时业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同条款规定,承包商已经认真进行了现场考察,对于施工所用的大宗材料的料源应有充分考虑,拒绝任何经济索赔要求。因此,在双方争议无法协调的情况下,同意提交仲裁机构裁定。 问题: 处理索赔事件时应依据哪些原则?

参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

《公路工程安全技术规范》要求,隧道工程哪几项须编制专项施工方案?

某一高速公路第八施工合同段长12km,有一特大跨河桥,施工现场附近有砂石料场,价格低廉。施工用钢材、水泥由业主提供,砂石材料由承包商自行采购,考虑到与附近居民的关系协调,承包商将砂石材料的供应指定给附近的砂石料场,由于附近料场中粗砂含泥量偏高,级配不理想,承包人施工混凝土质量不能满足要求,承包人重新选择砂石材料供应商。问题:(1)承包人将砂石材料供应直接指定给附近砂石料场是否合理 材料采购时承包人可以采取哪些方法选择材料供应商 (2)为保证工程质量、施工进度和控制成本,承包人在与施工物资供应商签订施工物资采购合同时,采购合同中应明确哪些主要条款

某集团公司施工总承包某新建铁路某标段工程。该工程设计标准时速160km/h,为有砟轨道的客货共线。工程内容包括路基、桥涵、隧道工程,不包括轨道、铺架、“四电”和站房工程。隧道为单线隧道。岐山1号隧道为III级围岩,岐山2号隧道为IV级围岩。主要结构物位置及隧道中心里程如下图所示。问题1.根据背景资料,合理划分该标段工程的施工工区并给出施工范围。2.根据背景资料,合理配备顺河特大桥所在工区的施工队伍。3.根据背景资料,分别给出岐山1号、2号隧道的掘进方案。4.岐山2号隧道施工需要投入哪些主要机械设备?5.针对背景资料,给出岐山1号隧道施工流程。

背景资料某集团公司施工总承包某新建铁路某标段工程。该工程设计标准时速160km/h,为有砟轨道的客货共线。工程内容包括路基、桥涵、隧道工程,不包括轨道、铺架、“四电”和站房工程。隧道为单线隧道。岐山1号隧道为Ⅲ级围岩,岐山2号隧道为Ⅳ级围岩。主要结构物位置及隧道中心里程如下图所示。问题1.根据背景资料,合理划分该标段工程的施工工区并给出施工范围。2.根据背景资料,合理配备顺河特大桥所在工区的施工队伍。3.根据背景资料,分别给出岐山1号、2号隧道的掘进方案。4.岐山2号隧道施工需要投入哪些主要机械设备?5.针对背景资料,给出岐山1号隧道施工流程。

某公路工程施工项目采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。施工合同签约后,承包人无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源,施工中所需砂石料和水源严重缺乏。因此,承包人只得到极远的地方去运这些大宗材料,而且运距越来越长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。承包人就此提出在投标时,业主没有在招标文件中将这种情况预先告知承包人,据此承包人通过监理工程师向业主提出了索赔要求。而业主则认为根据合同条款的规定,承包人已经认真进行了现场考察,对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑,因而拒绝承包人提出的任何索赔要求。【问题】(1)做为监理工程师的你,是否同意承包人的索赔要求?为什么?

某公路工程施工项目,建设单位通过施工监理招标和施工招标,分别于2010年4月10日及2010年4月25日和某监理单位与某施工单位签订了施工监理合同和施工合同。在施工过程中发生了以下事件:事件1:路基工程施工时,施工单位无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源,施工中所需砂石料严重缺乏。因此,施工单位只得到极远的地方去运这些大宗材料,而且运距越来越长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。施工单位认为建设单位没有在招标文件中将这种情况预先告知施工单位,建设单位应补偿施工单位由此而造成的工期和费用损失,并且在合同规定的时间内提出了工程延期和费用索赔的要求。事件2:在某小桥桥台基础施工时,施工单位为了保证工程质量,在现场监理工程师认可的情况下,将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20,导致费用增加6万元。对此施工单位提出了费用索赔的要求。事件3:施工期间,施工单位发现位于施工网络计划图关键线路上的某分部工程施工图纸有误,立即报告监理工程师和建设单位。由于图纸修改造成停工5天,费用损失2万元。对此,施工单位提出了工程延期与费用索赔的要求。事件4:某段路基基底强度不足,按合同规定应采用强夯法进行加固处理。在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得现场监理工程师同意的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯击范围适当扩大,施工完成后,施工单位就扩大的夯击范围内的工程数量向监理工程师提出计量要求。以上各项事件均发生在施工网络计划图中的关键线路上,且各事件经监理工程师核查均符合实际情况。【问题】1.对于以上各事件中施工单位提出的要求,监理工程师应如何处理?为什么?

某公路工程施工项目采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。施工合同签约后,承包人无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源,施工中所需砂石料和水源严重缺乏。因此,承包人只得到极远的地方去运这些大宗材料,而且运距越来越长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。承包人就此提出在投标时,业主没有在招标文件中将这种情况预先告知承包人,据此承包人通过监理工程师向业主提出了索赔要求。而业主则认为根据合同条款的规定,承包人已经认真进行了现场考察,对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑,因而拒绝承包人提出的任何索赔要求。【问题】(2)在该案例中,承包人应吸取什么经验教训?

某公路工程施工项目,建设单位通过招标,分别于2008年1月10日及2008年4月25日与某监理单位和某施工单位签订了委托监理合同和施工合同。在施工过程中发生了以下事件。事件1:路基工程施工时,施工单位无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源,施工中所需砂石料严重缺乏。因此,施工单位只得到极远的地方去挖运这些大宗材料,导致成本费用增加。施工单位认为建设单位没有在招标文件中将这种情况预先告知,故应补偿施工单位由此而造成的工期和费用损失。施工单位在合同规定的时间内提出了工程延期和费用索赔的要求。事件2:在某小桥桥台基础施工时,施工单位为了保证工程质量,在专业监理工程师同意的情况下,将原设计要求的混凝土强度由C20提高到C25,导致费用增加6万元。对此施工单位提出了费用索赔的要求。事件3:施工期间,施工单位发现位于施工网络计划图关键线路上的某分部工程施工图纸有误,立即报告驻地监理工程师和建设单位。由于等待图纸修改,造成停工5天,窝工费用损失2万元。对此,施工单位提出了工程延期与费用索赔的要求。事件4:某段路基基底强度不足,按合同规定应采用强夯法进行加固处理。在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得专业监理工程师同意的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯击范围适当扩大,施工完成后,施工单位就扩大的夯击范围内的工程数量向驻地监理工程师提出计量要求。以上各项事件均发生在施工网络计划图中的关键线路上,施工单位在规定的时间内分别向驻地监理工程师提交了索赔意向通知书和索赔通知书。问题:上述事件中,施工单位提出的要求,驻地监理工程师应如何处理?为什么?

某公路工程施工项目,建设单位通过施工监理招标和施工招标,分别于2010年4月10日及2010年4月25日和某监理单位与某施工单位签订了施工监理合同和施工合同。在施工过程中发生了以下事件:事件1:路基工程施工时,施工单位无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源,施工中所需砂石料严重缺乏。因此,施工单位只得到极远的地方去运这些大宗材料,而且运距越来越长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。施工单位认为建设单位没有在招标文件中将这种情况预先告知施工单位,建设单位应补偿施工单位由此而造成的工期和费用损失,并且在合同规定的时间内提出了工程延期和费用索赔的要求。事件2:在某小桥桥台基础施工时,施工单位为了保证工程质量,在现场监理工程师认可的情况下,将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20,导致费用增加6万元。对此施工单位提出了费用索赔的要求。事件3:施工期间,施工单位发现位于施工网络计划图关键线路上的某分部工程施工图纸有误,立即报告监理工程师和建设单位。由于图纸修改造成停工5天,费用损失2万元。对此,施工单位提出了工程延期与费用索赔的要求。事件4:某段路基基底强度不足,按合同规定应采用强夯法进行加固处理。在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得现场监理工程师同意的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯击范围适当扩大,施工完成后,施工单位就扩大的夯击范围内的工程数量向监理工程师提出计量要求。以上各项事件均发生在施工网络计划图中的关键线路上,且各事件经监理工程师核查均符合实际情况。【问题】2.施工监理合同与施工合同的订立有何先后顺序要求?就该工程项目而言,施工监理服务始于何日?

某施工工程要求配制砂率为30%的C30混凝土,已知石子的用量约为2100t,所需多少数量的砂以满足工程施工需要(不考虑工地损耗)()。A、630tB、850tC、900tD、470t

根据《公路施工安全技术规范》()规定:公路工程施工前应进行危险源辨识,并按要求对桥梁、隧道、高边坡路基等工程进行(),现场应监控。

【背景材料】某设备安装工程公司与某设备制造厂签订了某设备的采购合同,设备制造厂按合同要求的时间准时将设备运抵施工现场,监理工程师在承包商开箱检验时,到现场进行旁站监理。设备到货后的开箱检验包括哪些内容?

【背景材料】某设备安装工程公司与某设备制造厂签订了某设备的采购合同,设备制造厂按合同要求的时间准时将设备运抵施工现场,监理工程师在承包商开箱检验时,到现场进行旁站监理。监理工程师旁站监理时主要检查哪些方面?

某公路工程项目,在合同开工日前10天,因为临时道路被洪水冲垮,承包商无法将项目所需的人员和设备运到施工现场,也无法按照合同约定的开工时间准时开工,承包商在合同约定的开工时间前6天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。如果你是该项目的总监理工程师,将如何处理该事件?

某隧道工程在一煤矿附近施工,施工中承包商指出,因业主提供的参考资料有误,瓦斯提前出现,并据此擅自停工,要求业主赔偿因停工造成的损失。 试问承包商提出的索赔成立否?为什么?

某公路项目,签约后,承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源,施工中所需沙石料和水源严重缺乏。因此,承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料,而且运距逾来逾长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。 承包商就此提出在投标时,业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同第11款(现场勘察)的规定,承包商已经认真进行了现场考察,对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑,拒绝任何经济索赔要求。 (1)做为监理工程师你对此有何看法? (2)承包商应吸取什么经验教训?

问答题[背景材料]:某路基土石方工程,按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定,承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工,工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。问题:简述计量的原则。

问答题[背景资料]:某隧道工程,签约后,承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源,施工中所需砂石料严重缺乏。因此,承包商只得到极远的地方去拉这些大宗料,而且运距越来越长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。承包商就此提出,在投标时业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同条款规定,承包商已经认真进行了现场考察,对于施工所用的大宗材料的料源应有充分考虑,拒绝任何经济索赔要求。因此,在双方争议无法协调的情况下,同意提交仲裁机构裁定。 问题:处理索赔事件时应依据哪些原则?

问答题[背景资料]:某隧道工程,签约后,承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源,施工中所需砂石料严重缺乏。因此,承包商只得到极远的地方去拉这些大宗料,而且运距越来越长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。承包商就此提出,在投标时业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同条款规定,承包商已经认真进行了现场考察,对于施工所用的大宗材料的料源应有充分考虑,拒绝任何经济索赔要求。因此,在双方争议无法协调的情况下,同意提交仲裁机构裁定。 问题:简述索赔的基本概念。

问答题[背景资料]:某隧道工程,签约后,承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源,施工中所需砂石料严重缺乏。因此,承包商只得到极远的地方去拉这些大宗料,而且运距越来越长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。承包商就此提出,在投标时业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同条款规定,承包商已经认真进行了现场考察,对于施工所用的大宗材料的料源应有充分考虑,拒绝任何经济索赔要求。因此,在双方争议无法协调的情况下,同意提交仲裁机构裁定。 问题:如果你是仲裁员,应该怎样裁定双方的争议?若其中一方对仲裁结果不服,可以采取什么措施?

问答题某公司在国外承揽的铁路工程项目采用FIDIC施工合同条件,项目开工后该公司发现施工现场的许多施工条件与业主方提供的图纸等资料不符,若要满足施工要求,需要增加许多费用。据此向业主方提出索赔,咨询工程师提出承包商应对现场视察的结果负责,现场遇到的这些费用增加已经包含在该公司的投标报价中,拒绝了该公司的索赔要求。咨询工程师的做法是否合理?承包商进行现场视察时应注意哪些问题?

问答题背景材料: 某一高速公路第八施工合同段长12km,有一特大跨河桥,施工现场附近有砂石料场,价格低廉。施工用钢材、水泥由业主提供,砂石材料由承包商自行采购,考虑到与附近居民的关系协调,承包商将砂石材料的供应指定给附近的砂石料场,由于附近料场中粗砂含泥量偏高,级配不理想,承包人施工混凝土质量不能满足要求,承包人重新选择砂石材料供应商。 (1)承包人将砂石材料供应直接指定给附近砂石料场是否合理?材料采购时承包人可以采取哪些方法选择材料供应商? (2)为保证工程质量、施工进度和控制成本,承包人在与施工物资供应商签订施工物资采购合同时,采购合同中应明确哪些主要条款?

问答题某地铁隧道项目按FIDIC施工合同条件签订合同。开工后承包商按要求向工程师提交了项目的详细进度计划,工程施工26天后,工程师要求承包商通过该工程的进度报告。试分析承包商提供的进度报告应包括的内容。

问答题某公路立交桥项目按FIDIC施工合同条件签订合同。接到开工通知后,承包商向工程师提交了该工程的详细进度计划。施工过程中工程师认为承包商的实际进度不符合合同要求,要求承包商在7天内提交该工程修改的进度计划。承包商认为虽然目前工程进展缓慢,但影响工程进度的材料已经到达现场,经过5天赶工后,可以保证工程进度符合原计划,拒绝了工程师的要求。 试分析承包商的做法是否合理? 承包商提供的进度计划所包括的内容有哪些?

问答题某隧道工程在一煤矿附近施工,施工中承包商指出,因业主提供的参考资料有误,瓦斯提前出现,并据此擅自停工,要求业主赔偿因停工造成的损失。 试问承包商提出的索赔成立否?为什么?

问答题某公路项目签约后,承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源,但由于地方保护、哄抬物价的影响,导致材料价格大幅上涨,因此承包人就此提出申请,要求通过设计变更调整材料单价,而业主认为根据合同第11款的规定,承包人已经认真进行了现场考察,在市场经济条件下对此应有充分考虑,因此拒绝给予承包人任何经济补偿。 问题:①做为监理工程师你对此有何看法? ②承包人应吸取什么经济教训?

问答题【背景材料】某设备安装工程公司与某设备制造厂签订了某设备的采购合同,设备制造厂按合同要求的时间准时将设备运抵施工现场,监理工程师在承包商开箱检验时,到现场进行旁站监理。设备到货后的开箱检验包括哪些内容?

问答题[背景材料]:某隧道工程在一煤矿附近施工,施工中因瓦斯提前出现,无法继续工作,承包商据此擅自停工。停工10天后,承包商指出,这是业主在招标时提供的参考资料有误造成的,要求业主赔偿因停工造成的损失。问题:承包商提出的索赔成立否?为什么?