背景某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况:事件1:3月5日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生冒顶,造成施工单位增加施工费用支出35万元,影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。事件2:在施工下山时,5月9日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失68万元,影响总工期26天。事故处理完成后继续施工,于12月26日竣工后,项目经理提出了索赔。事件3:7月21日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,影响工期9天,施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题 1.分别分析几次事件中的索赔。 2.试述承包人的索赔程序。

背景
某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况:
事件1:3月5日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生冒顶,造成施工单位增加施工费用支出35万元,影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。
事件2:在施工下山时,5月9日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失68万元,影响总工期26天。事故处理完成后继续施工,于12月26日竣工后,项目经理提出了索赔。
事件3:7月21日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,影响工期9天,施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。
问题
 1.分别分析几次事件中的索赔。
 2.试述承包人的索赔程序。


参考解析

解析:1.事件1索赔不成立,因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位,施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立,因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失,但是索赔却不能成立,因为索赔意向超过了28d,正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立,因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失,而且该断层并未在地质报告中标注。
2.承包人的索赔程序是:
(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。如果超过这个期限,业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内,或业主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。
(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后,补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有:对承担这事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成,可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。

相关考题:

常规了解病人的就医背景时不包括()A、个人背景B、家庭背景C、社区背景D、社会背景E、司法背景

环境设置包括为场景设置背景图()。 A、背景环境B、背景大小C、背景渲染D、背景颜色

幻灯片背景有哪几种填充效果() A.过渡背景和纹理背景B.图案背景和图片背景C.渐变背景、纹理背景、图案背景和图片背景D.纹理背景、图案背景和图片背景

对客户的股东背景无须关注( )。 A.家庭背景 B.教育背景 C.外资背景 D.政府背景

对沟通过程产生影响的背景因素包括()A. 心理背景B. 物理背景C. 社会背景D. 文化背景

背景是沟通发生的场景和环境因素,这些因素包括:() A.社会背景B.工作背景C.物理背景D.心理背景E.文化背景

在面试提问中,背景性问题的内容包括()A:个人背景B:家庭背景C:教育背景D:工作背景E:遗传病史

亮度对比是视野中()之比。A、目标和背景的亮度差与背景亮度B、目标亮度与背景亮度C、背景和目标的亮度差与背景亮度D、背景亮度与目标和背景的亮度差

商品推广海报的背景一般包括()A、图片背景B、渐变背景C、简单纯色背景D、复杂绘制背景

背景的设置方式不包括()。A、直接点击舞台进行设置或更换B、利用画板编辑器创建或编辑背景C、点击右下方背景区的背景按钮进行背景设置D、点击右下方背景区的背景按钮导入自己的背景

消息的背景,按其内容的性质区分,主要有六类:()事物背景、知识背景和社会背景。A、历史背景B、人物背景C、地理背景D、政治背景

幻灯片背景有哪几种填充效果()A、 过渡背景B、 纹理背景C、 图案背景D、 图片背景

()快速隐藏背景中的形状。A、设置背景格式—纯色填充B、设置背景格式—图案填充C、设置背景格式—图片更正D、设置背景格式—隐藏背景图形

幻灯片背景有哪几种填充效果()A、过渡背景和纹理背景B、图案背景和图片背景C、渐变背景、纹理背景、图案背景和图片背景D、纹理背景、图案背景和图片背景

常规了解病人的就医背景,不包括()A、个人背景B、家庭背景C、社区背景D、社会背景E、司法背景

新闻背景分为()A、人物背景B、地理背景C、历史背景D、事物背景

沟通的背景通常包括()。A、心理背景B、社会背景C、文化背景D、物理背景E、历史背景

新闻背景包括:()背景、注释说明性背景、分析解释性背景三种类型。

拍摄电视访谈的背景环境处理方法有()A、采用背景布B、背景的摆设C、背景环境简化D、背景环境保留E、注意背景中线条处理

对于客户的股东背景有哪些方面需要关注?( )A、家庭背景B、外资背景C、政府背景D、上市背景E、教育背景

单选题()快速隐藏背景中的形状。A设置背景格式—纯色填充B设置背景格式—图案填充C设置背景格式—图片更正D设置背景格式—隐藏背景图形

多选题沟通的背景通常包括()。A心理背景B社会背景C文化背景D物理背景E历史背景

多选题对沟通过程发生影响的背景因素包括()A心理背景B物理背景C社会背景D文化背景

多选题幻灯片背景有哪几种填充效果()A过渡背景B纹理背景C图案背景D图片背景

单选题背景材料中最先进的要属()系统。A渐变背景纸B连地背景纸C抽象背景布D背景合成

多选题对于客户的股东背景有哪些方面需要关注?( )A家庭背景B外资背景C政府背景D上市背景E教育背景

单选题数字出版的发展有赖于技术背景、市场需求背景和()。A产业升级背景B资本运作背景C人口增长背景D能源开发背景

单选题常规了解病人的就医背景时不包括()。A个人背景B家庭背景C社区背景D社会背景E司法背景