某工程项目，建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期3 个月。合同中有关工程价款及其支付的条款如下：（1）分项工程清单中含有两个工程，工程量分别为甲项4500m3,乙项31000m3，清单报价中，甲项综合单价为200 元/m3,乙项工程直接费用数据见表5.1。表5.1 乙工程量清单综合单价分析基础数据表单位：元/m3（2）措施项目清单共有7 个项目，其中环境保护等3 项措施费用4.5 万元，这3 项措施费用以分项工程实际总费用为基数进行结算。剩余的4 项措施费用共计16 万元，一次性包死，不得调价。（3）其他项目清单中只包括暂列金额5 万元，在施工过程中发生计日工费用4.6 万元。（4）该工程管理费率为12%，利润及风险为6%，规费综合费率为4.89％，税金为11%。（5）工程预付款为分项工程费用的20％，在开工前支付，工期内的后两个月平均扣除。（6）措施项目全部费用在开工后的第1、2 月末分两次平均支付。（7）环境保护措施等3 项费用和其他项目费用在竣工结算时结清，多退少补。（8）当某一分项工程实际工程量比清单工程量增减超出15％时，应调整综合单价，调整系数为0.9（1.1）。（9）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。（10）工程竣工验收后30 天内进行工程结算，扣除实际工程造价的3％作用工程质量保证金，其余工程款一次性结清。施工工期内，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表5.2 所示。（不考虑人材机费用中含有可抵扣的进项税对计算结果的影响）表5.2 各月实际完成工作量表问题：1、乙分项工程的综合单价为每m3 多少元？甲、乙两项分项工程费用为多少万元？2、该工程签约合同价和工程预付款为多少万元？3、每月分项工程费用、措施项目费用和承包商应得工程款为多少万元？4、该工程实际分项工程费用、措施项目费用和实际结算总造价为多少万元？竣工验收通过后30 天内办理竣工结算，结算尾款为多少万元？（计算过程及结果均保留三位小数）
某工程项目，建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期3 个月。合同中有关工程价款及其支付的条款如下：
（1）分项工程清单中含有两个工程，工程量分别为甲项4500m3,乙项31000m3，清单报价中，甲项综合单价为200 元/m3,乙项工程直接费用数据见表5.1。
表5.1 乙工程量清单综合单价分析基础数据表单位：元/m3
（2）措施项目清单共有7 个项目，其中环境保护等3 项措施费用4.5 万元，这3 项措施费用以分项工程实际总费用为基数进行结算。剩余的4 项措施费用共计16 万元，一次性包死，不得调价。
（3）其他项目清单中只包括暂列金额5 万元，在施工过程中发生计日工费用4.6 万元。
（4）该工程管理费率为12%，利润及风险为6%，规费综合费率为4.89％，税金为11%。
（5）工程预付款为分项工程费用的20％，在开工前支付，工期内的后两个月平均扣除。
（6）措施项目全部费用在开工后的第1、2 月末分两次平均支付。
（7）环境保护措施等3 项费用和其他项目费用在竣工结算时结清，多退少补。
（8）当某一分项工程实际工程量比清单工程量增减超出15％时，应调整综合单价，调整系数为0.9（1.1）。
（9）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。
（10）工程竣工验收后30 天内进行工程结算，扣除实际工程造价的3％作用工程质量保证金，其余工程款一次性结清。
施工工期内，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表5.2 所示。
（不考虑人材机费用中含有可抵扣的进项税对计算结果的影响）
表5.2 各月实际完成工作量表
问题：
1、乙分项工程的综合单价为每m3 多少元？甲、乙两项分项工程费用为多少万元？
2、该工程签约合同价和工程预付款为多少万元？
3、每月分项工程费用、措施项目费用和承包商应得工程款为多少万元？
4、该工程实际分项工程费用、措施项目费用和实际结算总造价为多少万元？竣工验收通过后30 天内办理竣工结算，结算尾款为多少万元？
（计算过程及结果均保留三位小数）
（1）分项工程清单中含有两个工程，工程量分别为甲项4500m3,乙项31000m3，清单报价中，甲项综合单价为200 元/m3,乙项工程直接费用数据见表5.1。
表5.1 乙工程量清单综合单价分析基础数据表单位：元/m3
（2）措施项目清单共有7 个项目，其中环境保护等3 项措施费用4.5 万元，这3 项措施费用以分项工程实际总费用为基数进行结算。剩余的4 项措施费用共计16 万元，一次性包死，不得调价。
（3）其他项目清单中只包括暂列金额5 万元，在施工过程中发生计日工费用4.6 万元。
（4）该工程管理费率为12%，利润及风险为6%，规费综合费率为4.89％，税金为11%。
（5）工程预付款为分项工程费用的20％，在开工前支付，工期内的后两个月平均扣除。
（6）措施项目全部费用在开工后的第1、2 月末分两次平均支付。
（7）环境保护措施等3 项费用和其他项目费用在竣工结算时结清，多退少补。
（8）当某一分项工程实际工程量比清单工程量增减超出15％时，应调整综合单价，调整系数为0.9（1.1）。
（9）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。
（10）工程竣工验收后30 天内进行工程结算，扣除实际工程造价的3％作用工程质量保证金，其余工程款一次性结清。
施工工期内，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表5.2 所示。
（不考虑人材机费用中含有可抵扣的进项税对计算结果的影响）
表5.2 各月实际完成工作量表
问题：
1、乙分项工程的综合单价为每m3 多少元？甲、乙两项分项工程费用为多少万元？
2、该工程签约合同价和工程预付款为多少万元？
3、每月分项工程费用、措施项目费用和承包商应得工程款为多少万元？
4、该工程实际分项工程费用、措施项目费用和实际结算总造价为多少万元？竣工验收通过后30 天内办理竣工结算，结算尾款为多少万元？
（计算过程及结果均保留三位小数）
参考解析
解析：问题1:
乙分项工程综合单价:
(0.54+0+1.83+1.39+1.50+5.63)×（1+12%）（1+6%）=12.93(元/m3）
甲、乙两项分项工程费用：
4500×200+31000×12.93=1300830（元）=130.083（万元）
问题2:
签约合同价款：（130.083+4.5+16+5）×（1+4.89%）（1+11%）=181.142（万元）
工程预付款：130.083×20%=26.017（万元）
问题3:
（1）第1 个月：
1）分项工程费用：1600×200+8000×12.93=423440（元）=42.344（万元）
2）措施项目费用：（4.5+16）/2=10.25（万元）
3）承包商应得工程款：
（42.344+10.25）×（1+4.89%）×（1+11%）×90%=55.111（万元）
（2）第2 个月：
1）分项工程费用：1600×200+9000×12.93=436370（元）=43.637（万元）
2）措施项目费用：10.25（万元）
3）应扣工程预付款：26.017/2=13.009（万元）
4）承包商应得工程款：（43.637+10.25）×（1+4.89%）×（1+11%）×90%-13.009=43.457
（万元）
（3）第3 个月：
1）分项工程费用：
甲分项工程累计完成工程量：1600+1600+1500=4700 m3，比清单工程量增加200m3，增加
百分比200/4500=4.44%<15%，仍按原综合单价结算。
甲分项工程费用：1500×200=30（万元）
乙分项工程累计完成工程量：8000+9000+8000=25000 m3，与清单工程量减少6000 m3，
减少百分比6000/31000=19.35%>15%，乙分项工程的全部工程量应按调整后的综合单价结算。
25000×12.93×1.1-（8000+9000）×12.93=135765 元=13.577（万元）
分项工程费用合计：30+13.577=43.577（万元）
2）应扣工程预付款：13.009 万元
3）承包商应得工程款：
43.577×（1+4.89%）×（1+11%）×90%-13.009=32.653（万元）
问题4
（1）分项工程费用：42.344+43.637+43.577=129.558（万元）
（2）措施项目费用：4.5×129.558/130.083+16=20.482（万元）
（3）工程结算总造价：
（129.558+20.482+4.6）×（1+4.89%）×（1+11%）=180.044（万元）
（4）竣工结算尾款：
180.044×（1-3%）-26.017-（55.111+43.457+32.653）=17.405（万元）
乙分项工程综合单价:
(0.54+0+1.83+1.39+1.50+5.63)×（1+12%）（1+6%）=12.93(元/m3）
甲、乙两项分项工程费用：
4500×200+31000×12.93=1300830（元）=130.083（万元）
问题2:
签约合同价款：（130.083+4.5+16+5）×（1+4.89%）（1+11%）=181.142（万元）
工程预付款：130.083×20%=26.017（万元）
问题3:
（1）第1 个月：
1）分项工程费用：1600×200+8000×12.93=423440（元）=42.344（万元）
2）措施项目费用：（4.5+16）/2=10.25（万元）
3）承包商应得工程款：
（42.344+10.25）×（1+4.89%）×（1+11%）×90%=55.111（万元）
（2）第2 个月：
1）分项工程费用：1600×200+9000×12.93=436370（元）=43.637（万元）
2）措施项目费用：10.25（万元）
3）应扣工程预付款：26.017/2=13.009（万元）
4）承包商应得工程款：（43.637+10.25）×（1+4.89%）×（1+11%）×90%-13.009=43.457
（万元）
（3）第3 个月：
1）分项工程费用：
甲分项工程累计完成工程量：1600+1600+1500=4700 m3，比清单工程量增加200m3，增加
百分比200/4500=4.44%<15%，仍按原综合单价结算。
甲分项工程费用：1500×200=30（万元）
乙分项工程累计完成工程量：8000+9000+8000=25000 m3，与清单工程量减少6000 m3，
减少百分比6000/31000=19.35%>15%，乙分项工程的全部工程量应按调整后的综合单价结算。
25000×12.93×1.1-（8000+9000）×12.93=135765 元=13.577（万元）
分项工程费用合计：30+13.577=43.577（万元）
2）应扣工程预付款：13.009 万元
3）承包商应得工程款：
43.577×（1+4.89%）×（1+11%）×90%-13.009=32.653（万元）
问题4
（1）分项工程费用：42.344+43.637+43.577=129.558（万元）
（2）措施项目费用：4.5×129.558/130.083+16=20.482（万元）
（3）工程结算总造价：
（129.558+20.482+4.6）×（1+4.89%）×（1+11%）=180.044（万元）
（4）竣工结算尾款：
180.044×（1-3%）-26.017-（55.111+43.457+32.653）=17.405（万元）
相关考题：
（三） 某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3.清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元／m3、60元／m3.双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量增加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90％结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15％以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5％，综合税率为3.41％。（5）工程预付款为签约合同价款的10％，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3％，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3％的比例扣留。工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：1234合计甲200030002500360011100乙8006005003002200第89题：该工程签约时的合同价款为（ ）。A.475.20B.515.97C.520.32D.552.89
某建设单位（甲方）拟建造一栋3600 ㎡的职工住宅，采用工程量清单招标方式由某施工单位（乙方）承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下：一、协议书中的部分条款1．合同工期计划开工日期：2018 年10 月16 日；计划竣工日期：2019 年9 月30 曰：工期总日历天数：330 天（扣除春节放假16 天）。2．质量标准工程质量符合：甲方规定的质量标准。3．签约合同价与合同价格形式签约合同价：人民币（大写）陆佰捌拾玖万元（￥6 890 000. 00 元），其中：（1）安全文明施工费为签约合同价5%；（2）暂列金额为签约合同价5%。合同价格形式：总价合同。4．项目经理承包人项目经理：在开工前由承包人采用内部竟聘方式确定。5．合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）中标通知书； （2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款；（5） 技术标准和要求；（6）图纸；（7）己标价工程量清单；（8）其他合同文件。上述文件互相补充和解释.如有不明确或不一致之处，以上述顺序作为优先解释顺序（合同履行过程屮另行约定的除外）。二、专用条款中有关合同价款的条款1．合同价款及其调整本合同价款除如下约定外，不得调整。（1）当工程量清单项目工程量的变化幅度在15%以外时，合同价款可作调整。（2）当材料价格上涨超过5%时，调整相应分项工程价款。2．合同价款的支付（1）工程预付款：于开工之日支付合同总价的10%作为预付款工程实施后，预付款从工程后期进度款中扣回。（2）工程进度款：基础工程完成后.支付合同总价的10%；主体结构三层完成后，支付合同总价的20%，主体结构全部封顶后，支付合同总价的20%；工程基本竣工时，支付合同总价的30%。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。（3）竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算，结算时按工程结算总额的3%扣留工程质量保证金。在保期（50 年）满后，质量保证金及其利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给乙方。三、补充协议条款在上述施工合同协议条款签订后，甲乙双方又接着签订了补充施工合同协议条款。摘要如下：补1．木门窗均用水曲柳板包门窗套：补2．铝合金窗90 系列改用42 型系列某铝合金厂产品补3．挑阳台均采用42 型系列某铝合金厂铝合金窗封闭。问题：1．该合同签订的条款有哪些不妥之处 如有应如何修改 2．工程合同实施过程中，出现哪些情况可以调整合同价款 简述出现合同价款调增事项后，承发包双方的处理程序。3．对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程中又必须进行的工程内容，承包商应如何处理
某综合办公楼建设工程项目，建设单位为某市市政府。由于建设任务紧迫，故此建设单位在施工图纸尚未完全完成的时候，通过招标选择了当地一家建筑施工企业作为施工单位中标该项目，双方签订了施工合同。施工过程中，施工单位积极管理，确保工程的进度、安全、质量；建设单位资金到位，按照合同约定的支付时间和支付方式支付工程进度款。【问题】1．在施工合同签订后，施工单位发现在施工合同文件中，专用条款、通用条款和中标通知书相关条款对于某一分项工程的义务的叙述存在自相矛盾的地方。在这种情况下，当事人应当以哪一种文件的解释为准？2．施工合同文件由哪些文件组成？3．由于设计工作尚未完成，施工范围内有待实施的工程虽然性质明确，但是工程量难以确定。建设单位和施工单位商定后采用总价合同的形式签订了施工合同，以减少双方风险。这种合同形式是否合适？为什么？4．本工程建设单位与施工单位应当在施工合同文件的哪一个组成部分中约定工程进度款的支付时间和支付方式？工程进度款的支付方式包括哪几类？
某实施监理的工程项目，经有关部门批准采取公开招标的方式确定了中标单位并签订合同。该工程合同条款中部分规定如下：(1)由于设计未完成，承包范围内待实施的工程虽然性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。(2)施工单位按建设单位代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。(3)建设单位向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。(4)施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。在施工招标文件中，按工期定额计算，该工程工期为573天。但在施工合同中，双方约定：开工日期为2007年12月15日，竣工日期为2009年7月25日，日历天数为586天。在工程实际实施过程中，出现了下列情况：工程进行到第6个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工。该工程项目属于指令停工下马项目，因此，业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知。承包商按要求暂停施工。复工后在工程后期，工地遭遇当地百年罕见的台风的袭击，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了2个月。【问题】1．该工程合同条款中约定采用的总价合同形式是否恰当?并说明理由。2．该合同条款中存在哪些不妥之处?指正并说明理由。3．本工程的合同工期应为多少天?说明理由。4．对国务院指令暂时停工怎么处理?对不可抗力的暂时停工怎么处理?
某工程项目，经有关部门批准采取公开招标的方式确定了中标单位并签订合同。该工程合同条款中部分规定如下：（1）由于设计未完成，承包范围内待实施的工程虽然性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险；（2）施工单位按建设单位代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任；（3）建设单位向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用；（4）施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。在施工招标文件中，按工期定额计算，该工程工期为573天。但在施工合同中，双方约定：工期为586天。在工程实际实施过程中，出现了下列情况。（1）工程进行到第6个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工。该工程项目属于指令停工下马项目，因此，业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知，承包商按要求暂停施工。（2）复工后在工程后期，工地遭遇当地百年罕见的台风的袭击，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了2个月。 、该工程合同条款中约定采用的总价合同形式是否恰当？说明理由。 、该合同条款中存在哪些不妥之处？指正并说明理由。 、本工程的合同工期为多少天？为什么？ 、对国务院指令暂时停工怎么处理？对不可抗力事件的暂时停工怎么处理？
某建设单位投资兴建一大型商场。经过公开招标，某施工单位中标，中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）签订了施工总承包合同。合同中约定暂列金1000万，暂估价1000万，工程预付款比例为10%，并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣，主要材料所占比重按60%计。 【问题】 1.分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元（保留两位小数）？
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下： (1)该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元／m3、60元／m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量增加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。 (2)措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。 (3)其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。 (4)规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。 (5)工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。 (6)该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示 在计算承包商第3个月应得进度款时，应考虑的因素包括（ ）。 A．应抵扣的工程预付款 B．招标人预留金的结算 C．因工程量增加或减少超出规定幅度15%，需调整单价 D．应扣减的质量保证金
共用题干某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：(1)该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量增加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。(2)措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。(3)其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。(4)规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。(5)工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。(6)该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：根据题意，回答下列问题：该工程的预付款和质量保证金分别为()万元。A:45.72;14.26B:51.60;15.48C:52.00;15.60D:55.29;16.59
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下： (1)该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元／m3、60元／m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量增加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。 (2)措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。 (3)其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。 (4)规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。 (5)工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。 (6)该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示 第1个月的分部分项工程量清单价款应为（ ）万元。 A．100.73 B．100.80 C．110.33 D．110.42
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下： (1)该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元／m3、60元／m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量增加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。 (2)措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。 (3)其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。 (4)规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。 (5)工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。 (6)该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示 该公程的预付款和质量保证金分别为（ ）万元。 A．45.72 14.26 B．51.60 15.48 C．52.00 15.60 D．55.29 16.59
某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施 工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订了施工总承包合同。合同总价为 1500 万元，工期为12 个月。承包合同规定：(1) 主要材料及构配件金额占合同总价的 50%；(2) 预付备料款额度为合同总价的 20%，工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时的当月起扣，每月以抵充工程款的方式连续收回；施工总承包单位进场前与项目部签订了《项目管理目标责任书》，授权项目经理实施全面管理。施工合同履行过程中发生如下事件：事件一：在装饰装修施工时候遇到价格上涨，装饰装修工程金额占合同总价的 10%，合同约定：采用调值公式进行动态结算，调价要素分为人工费、机械费、材料费 三类，分别占合同价的比重为 0.15、0.3、0.3，结算时价格指数分别增长了 20％、15％、25％。事件二：工程竣工后，双方结算一致确认工程欠款并签订保修合同，约定屋面防水工程保修期为 6 年，主体工程保修期 50 年，后因建设单位拖欠工程款，施工单位诉诸法院，要求建设单位支付工程欠款，并支付工程施工期间停工损失 45 万元。【问题】1.本例的工程预付备料款是多少？2.工程预付备料款的起扣点是多少？从几月份起扣？3.事件一中，装饰装修工程调整后的合同价是多少？4.事件二中，双方关于保修期的约定是否符合法律规定？施工单位单位的各项诉讼主张能否成立？
某工程项目建设单位与施工单位依法签订了施工合同，合同中估算工程量为5300m2，单价为180元/m2。合同工期为6个月。合同中有关支付条款如下：（1）开工前，建设单位向施工单位支付估算合同价20%的预付款；（2）建设单位从第1个月起，从施工单位的工程款中，按5%的比例扣保留金；（3）当累计实际完成工程量超过（或低于）估算工程量的10%时，价格应予调整，调价系数为0.9（或1.1）；（4）每月签发付款证书最低金额为15万元；（5）预付款从施工单位获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起至第5个月均匀扣除。施工单位每月实际完成并经监理工程师签认认可的工程量如下表所示：【问题】2.预付款是多少？预付款从哪个月起扣回？每月扣回预付款是多少？
某工程项目建设单位与施工单位依法签订了施工合同，合同中估算工程量为5300m2，单价为180元/m2。合同工期为6个月。合同中有关支付条款如下：（1）开工前，建设单位向施工单位支付估算合同价20%的预付款；（2）建设单位从第1个月起，从施工单位的工程款中，按5%的比例扣保留金；（3）当累计实际完成工程量超过（或低于）估算工程量的10%时，价格应予调整，调价系数为0.9（或1.1）；（4）每月签发付款证书最低金额为15万元；（5）预付款从施工单位获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起至第5个月均匀扣除。施工单位每月实际完成并经监理工程师签认认可的工程量如下表所示：【问题】1.估算合同总价是多少？
某公路工程的建设单位通过公开招标方式分别与某施工单位和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工合同工期为15个月，总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了下列事件：事件1：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，以便加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。【问题】4.针对事件2，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用为多少？
某公路工程的建设单位通过公开招标方式分别与某施工单位和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工合同工期为15个月，总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了下列事件：事件1：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，以便加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。【问题】3.针对事件1，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。
建设单位与施工单位就完成某建设工程项目的施工签订了施工合同。在合同履行过程中，由于该施工合同对工程质量约定不明确，致使双方当事人产生争议。试根据合同法的有关规定解答以下问题：【问题】1.建设工程施工合同的内容包括哪些？
建设单位与施工单位就完成某建设工程项目的施工签订了施工合同。在合同履行过程中，由于该施工合同对工程质量约定不明确，致使双方当事人产生争议。试根据合同法的有关规定解答以下问题：【问题】3.合同履行过程中双方当事人产生的合同争议应如何处理？
有一个房地产开发项目经过投标，某施工单位以5500万中标，并且签订了建设工程施工合同，建设单位为了备案时少交纳税金，与施工单位重签了一份合同并约定合同价款为2800万作为备案合同，进行了备案。但承包人与发包人申明双方还按中标的合同执行，请问如果工程进入诉讼程序后，该备案合同有效吗？
某工程项目，在施工公开招标中，有A、B、C、D、E等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求。经评审，建设单位最终确定8单位中标，并在中标通知书发出后第35天，与B单位签订了施工合同。之后双方又另行签订了一份比中标价降低8%的协议。 问题： 指出建设单位在施工招标和施工合同签订过程中的不妥之处并说明理由。
问答题某综合办公楼建设工程项目，建设单位为某市市政府。由于建设任务紧迫，故此建设单位在施工图纸尚未完全完成的时候，通过招标选择了当地一家建筑施工企业作为施工单位中标该项目，双方签订了施工合同。施工过程中，施工单位积极管理，确保工程的进度、安全、质量；建设单位资金到位，按照合同约定的支付时间和支付方式支付工程进度款。本工程建设单位与施工单位应当在施工合同文件的哪一个组成部分中约定工程进度款的支付时间和支付方式？工程进度款的支付方式包括哪几类？
问答题某综合办公楼建设工程项目，建设单位为某市市政府。由于建设任务紧迫，故此建设单位在施工图纸尚未完全完成的时候，通过招标选择了当地一家建筑施工企业作为施工单位中标该项目，双方签订了施工合同。施工过程中，施工单位积极管理，确保工程的进度、安全、质量；建设单位资金到位，按照合同约定的支付时间和支付方式支付工程进度款。施工合同文件由哪些文件组成？
问答题某综合办公楼建设工程项目，建设单位为某市市政府。由于建设任务紧迫，故此建设单位在施工图纸尚未完全完成的时候，通过招标选择了当地一家建筑施工企业作为施工单位中标该项目，双方签订了施工合同。施工过程中，施工单位积极管理，确保工程的进度、安全、质量；建设单位资金到位，按照合同约定的支付时间和支付方式支付工程进度款。在施工合同签订后，施工单位发现在施工合同文件中，专用条款、通用条款和中标通知书相关条款对于某一分项工程的义务的叙述存在自相矛盾的地方。在这种情况下，当事人应当以哪一种文件的解释为准？
问答题某综合办公楼建设工程项目，建设单位为某市市政府。由于建设任务紧迫，故此建设单位在施工图纸尚未完全完成的时候，通过招标选择了当地一家建筑施工企业作为施工单位中标该项目，双方签订了施工合同。施工过程中，施工单位积极管理，确保工程的进度、安全、质量；建设单位资金到位，按照合同约定的支付时间和支付方式支付工程进度款。由于设计工作尚未完成，施工范围内有待实施的工程虽然性质明确，但是工程量难以确定。建设单位和施工单位商定后采用总价合同的形式签订了施工合同，以减少双方风险。这种合同形式是否合适？为什么？
问答题某工程项目，在施工公开招标中，有A、B、C、D、E等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求。 经评审，建设单位最终确定D单位中标，并在中标通知书发出后第45天，与D单位签订了施工合同。之后双方又另行签订了一份比中标价降低10%的协议。 问题： 指出建设单位在施工招标和施工合同签订过程中的不妥之处。
问答题某建设单位通过公开招投标确定了施工单位和监理单位，并分别签订了施工承包合同和施工监理委托合同。监理单位在施工监理未开展之前便开始监理工作。建设单位在与施工单位签订施工承包合同以后，把施工承包合同交给监理单位，并请监理单位指出施工承包合同中的不足，施工承包合同有以下条款： 1、建设单位应在规定的时间内提供施工场地、施工图纸。 2、施工承包合同的解释顺序为：合同协议书、投标书及其附件、中标通知 书、合同通用条款、标准规范、工程量清单、图纸。 3、在施工期间，除监理工程师和建设单位现场代表外，建设单位派驻现场的其他人也可以向施工单位发出指令。 4、施工单位负责保持施工场地的卫生符合有关要求，但建设单位应承担相应费用。 5、停电、停水、停气造成停工时间超过8小时时应顺延工期。 6、对有争议的质量问题，由双方同意的工程质量检测部机构鉴定。不论结果如何，费用均由施工单位承担。 7、由于监理工程师的指令错误靠造成的损失由建设单位承担。 8、施工单位提供的工程量数量，监理工程师第8天未发表任何意见，表示工程量数量得到认可。 9、建设单位提供的建筑材料，其质量不合格，需清理出场外，其清理费用由施工单位负责。 10、施工单位提出的合理建议，建设单位采纳以后发生的效益归建设单位独有。该施工承包合同内容中哪些条款不妥？为什么？
问答题*某新建宾馆工程，采用公开找标的方式，确定某施工单位为中标单位，双方签订了施工总承包合同。合同约定总造价为9680万元，预付备料款3400万元，每月底按月支付施工进度款。合同约定主要材料按占造价比重50%计，预付备料款的起扣点之后的五次月度支付中扣回。合同工期为10个月，在全体施工完成后，施工总承办单位向建设单位提交了竣工工程施工记录资料。问题：1.竣工验收必须要符合哪些条件？2.竣工验收的步骤有哪些？3.主要竣工工程技术资料有哪些？