关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。A:在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任B:若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C:若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿D:若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。
A:在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任
B:若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿
C:若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿
D:若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿
B:若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿
C:若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿
D:若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿
参考解析
解析:2019版教材P252
(4)共同延误的处理。在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用而形成的,故称为“共同延误”。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿
(4)共同延误的处理。在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用而形成的,故称为“共同延误”。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿
相关考题:
关于保险利益原则的含义,正确的说法是( )。A.保险利益原则是指在履行保险合同的过程中,投保人和被保险人对保险标的必须具有保险利益B.保险利益原则是指在签订保险合同的过程中,投保人和被保险人对保险标的必须具有保险利益C.保险利益原则是指在履行保险合同的过程中,投保人对保险标的必须具有保险利益D.保险利益原则是指在签订和履行保险合同的过程中,投保人和被保险人对保险标的必须具有保险利益
施工合同履行过程中,发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期。 A发生设计变更 B发包人延误 施工合同履行过程中,发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期。A发生设计变更B发包人延误移交施工现场C承包人采购的材料供货商未能按时交货D基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
下列关于合同履行的原则说法,不正确的是()。A.质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行B.价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行C.履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行D.履行费用的负担不明确的,由双方共同负担
工程在施工合同履行期间发生共同延误时间,正确的处理方式是A.按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者,承包人可得到工期和费用补偿,但得不到利润补偿C.承包人是初始延误者,承包人只能得到工期的补偿,但得不到费用补偿D.客观原因造成的初始延误,承包人可得到工期补偿,但很难到费用补偿
某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐蔽,后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是( )。 A、给承包人顺延工期并追加合同价款 B、给承包人顺延工期,但不追加合同价款 C、给承包人追加合同价款,但不顺延工期 D、工期延误和费用损失均由承包人承担
根据有关法律的规定,下列关于合同履行的理解正确的是( )。A.合同当事人履行合同终止之后,不再需要履行通知义务B.中标施工合同履行过程中,发包人不得对中标合同进行概括转让C.中标合同履行过程中被认定为无效合同后,有过错方应赔偿无过错方损失D.合同中没有约定保密条款的,在合同履行中不需要遵守保密义务
某基础工程施工过程中,承包人未通知监理人检查即自行隐蔽,后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是( )。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期,但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款,但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担
根据有关法律的规定,下列关于合同履行的理解正确的是()。A、合同当事人履行合同终止之后,不再需要履行通知义务B、中标施工合同履行过程中,发包人不得对中标合同进行概括转让C、中标合同履行过程中被认定为无效合同后,有过错方应赔偿无过错方的损失D、合同中没有约定保密条款的,当事人在合同履行中不需要遵守保密义务
(2018年) 施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是( )。A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误 B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误 C.施工企业的设备损坏,导致工期延误 D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
【2018年真题】合同履行过程中出现以下情形,施工企业可以被免除违约贵任的是( )。A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误C.施工企业的设备损坏,导致工期延误D.施工企业迟延施工遭遇泥石流,导致工期延误
工程在施工合同履行期间发生共同延误事件,正确的处理方式是()。A、按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失B、发包人是初始延误者,承包人可得到工期和费用补偿,但得不到利润补偿C、承包人是初始延误者,承包人只能得到工期补偿,但得不到费用补偿D、客观原因造成的初始延误,承包人可得到工期补偿,但很难得到费用补偿
根据有关法律的规定,下列关于合同履行的理解正确的是()。A、合同当事人履行合同终止之后,不再需要履行通知义务B、中标施工合同履行过程中,发包人不得对中标合同进行概括转让C、中标合同履行过程中被认定为无效合同后,有过错方应赔偿无过错方损失D、合同中没有约定保密条款的,在合同履行中不需要遵守保密义务
单选题施工合同履行过程中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是( )。A施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误B施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误C施工企业的设备损坏,导致工期延误D施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
单选题关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法正确的是( )。A在初始烟雾发生的作用时间,其他并发延误者按比例承担责任B若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿D若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿
单选题关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。A在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任B若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿D若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿
单选题在法院处理建设工程施工合同纠纷时,关于认定建设施工合同履行地的说法,正确的是( )。A建设施工合同履行地是指承包人公司注册地B建设施工合同履行地是指发包行为地C建设施工合同履行地是指发包人和承包人合同签约地D建设施工合同履行地是指施工行为地
单选题根据《标准施工招标文件》,在履行合同过程中,下列不属于发包人的原因造成工期延误的是( )。A增加合同工作内容B发包人延迟提供材料等C承包人未能按照合同进度计划完成工作D提供图纸延误