单选题对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件与施工招标文件一致时，业主支付给承包商的价款是（）。A合同总价格B合同总价格加价格风险因素C合同总价格加政策风险因素D合同总价格加法律风险因素
单选题
对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件与施工招标文件一致时，业主支付给承包商的价款是（）。
A
合同总价格
B
合同总价格加价格风险因素
C
合同总价格加政策风险因素
D
合同总价格加法律风险因素
参考解析
解析：
【考点】总价合同。
【解析】总价合同也称作总价包干合同，即根据施工招标时的要求和条件，当施工内容和有关条件不发生变化时，业主付给承包商的价款总额就不发生变化。
因此，正确选项是A。
【解析】总价合同也称作总价包干合同，即根据施工招标时的要求和条件，当施工内容和有关条件不发生变化时，业主付给承包商的价款总额就不发生变化。
因此，正确选项是A。
相关考题：
关于《标准施工招标文件》中通用合同条款的说法，正确的是（ ）。A：通用合同条款适用于设计和施工同属一个承包商的施工招标B：通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同C：通用合同条款只适用于单价合同D：通用合同条款只适用于总价合同
关于总价合同的说法中正确的有（ ）。A、当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变 B、采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确 C、总价合同中业主风险较大、承包人风险较小 D、总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整 E、总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性
关于总价合同的说法，正确的有（ ）。A.当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变B.采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确C.固定总价合同中业主承担全部工作量风险和价格风险D.总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整E.总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性
对于采用总价合同并由承包商承担项目实施的全部责任、雇主较少介入的工程，FIDIC推荐采用()A:《生产设备和设计—施工合同条件》B:《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》C:《施工合同条件》D:《简明合同格式》
FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《生产设备和设计——施工合同条件》
根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有()。A、污染物的影响B、不利于施工的气候条件C、实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致D、施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍E、与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰
关于《标准施工招标文件》中通用合同条款的说法，正确的是（ ）。A、通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标 B、通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同 C、通用合同条款只适用于单价合同 D、通用合同条款只适用于总价合同
应用FIDIC施工合同条件应具备的前提是（）。A、通过招标选择承包商B、委托工程师对工程施工进行监理C、按照单价合同编制招标文件D、施工合同条件仅有通用合同条件E、施工合同条件不附争端仲裁协议书
某国际工程项目采用FIDIC施工合同条件，开工后承包商认为业主方提供的施工场地和施工条件等不符合合同要求，对承包商造成的损失达到合同设定的变更幅度。在准备索赔资料时发现从招标到施工，在不同的阶段，双方对这些情况有不同协议或会议纪要等文件规定。最后依据咨询工程师对相关文件的解释，索赔成功。说明这些合同的文件优先次序。
某国际工程项目采用FIDIC施工合同条件，开工后承包商认为业主方提供的施工场地和施工条件等不符合合同要求，对承包商造成的损失达到合同设定的变更幅度。在准备索赔资料时发现从招标到施工，在不同的阶段，双方对这些情况有不同协议或会议纪要等文件规定。最后依据咨询工程师对相关文件的解释，索赔成功。根据FIDIC施工合同条件的规定，试列出构成合同的文件。
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？
施工过程中不利物质条件有哪些（）。A、恶劣的气候条件B、未预测到的不利于施工的外界自然条件C、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物D、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件E、与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰
单选题关于总价合同，下列说法不正确的是（）。A根据合同规定的施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额B对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额，对投资控制有利C对承包商而言，承担了全部工作量和价格风险D总价合同在任何情况发生均不允许调整
问答题对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？
问答题某国际工程项目采用FIDIC施工合同条件，开工后承包商认为业主方提供的施工场地和施工条件等不符合合同要求，对承包商造成的损失达到合同设定的变更幅度。在准备索赔资料时发现从招标到施工，在不同的阶段，双方对这些情况有不同协议或会议纪要等文件规定。最后依据咨询工程师对相关文件的解释，索赔成功。根据FIDIC施工合同条件的规定，试列出构成合同的文件。
多选题下列关于PMC模式的说法不正确的有（ ）。APMC承包商与业主签订合同B业主与施工承包商没有合同关系C业主与PMC承包商所签合同内容既包括管理服务的内容，也包括施工承包的内容D业主容易控制施工E业主对工程费用风险较小
多选题施工过程中不利物质条件有哪些（）。A恶劣的气候条件B未预测到的不利于施工的外界自然条件C招标文件和图纸均未说明的外界障碍物D招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件E与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰
多选题关于总价合同的说法，正确的有（ ）。*A当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变B采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确C总价合同中业主风险较大、承包人风险较小D总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整E总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性
单选题对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件与施工招标文件一致时，业主支付给承包商的价款是（）。A合同总价格B合同总价格加价格风险因素C合同总价格加政策风险因素D合同总价格加法律风险因素
问答题对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。对于该案例，招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？
单选题关于总价合同，下列说法中部正确的是（）A根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额B对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额，对投资控制有利C对承包商而言，其承担了全部的工作量和价格风险D固定总价合同中不能约定在工程发生重大变更或其他特殊条件下可以对合同价格进行调整
多选题应用FIDIC施工合同条件应具备的前提是（）。A通过招标选择承包商B委托工程师对工程施工进行监理C按照单价合同编制招标文件D施工合同条件仅有通用合同条件E施工合同条件不附争端仲裁协议书
问答题如果招标文件的约定条件与施工合同的条件不一样时，应执行哪个条件？如：招标文件中要求取费降低一级，中标总价一次包死。而施工合同未按招标文件的要求签定如何处理？