【背景材料】某设备工程采用FIDIC《生产设备和设计——施工合同条件》,雇主分别与A公司订立了《雇主/咨询工程师服务协议书》,与B公司订立了《生产设备和设计——施工合同》。在合同履行过程中,发生了下述事件。事件一:在B公司制造生产设备期间,工程师要求对生产设备的制造工艺进行实地检验,但B公司以生产设备的制造工艺涉及其商业秘密为由,拒绝安排工程师进入设备制造厂进行检验。事件二:生产设备制造完毕,在运往安装现场途中遭遇暴风雪,交通中断,使得设备进场比预计时间迟延,导致安装工程延误了2天进行。对此,承包商提出索赔,要求延长竣工时间2天,并补偿2天的停工损失。事件三:生产设备安装完毕,依照合同要求对生产设备进行竣工试验,在启动前试验时,发现由于雇主提供的基础工程出现沉降,导致不能进行启动试验,故对基础工程进行了修复,延误了2天的启动试验。进行启动试验时,发现由于生产设备的设计缺陷,影响了生产设备运行的可靠性,又对生产设备进行了修补,因此导致竣工试验延误了3天。生产设备的竣工试验通过后,B公司向工程师提出索赔,要求延长竣工时间5天,补偿5天停工损失。在事件一中,B公司是否可以拒绝工程师的检验要求?说明理由。

【背景材料】某设备工程采用FIDIC《生产设备和设计——施工合同条件》,雇主分别与A公司订立了《雇主/咨询工程师服务协议书》,与B公司订立了《生产设备和设计——施工合同》。在合同履行过程中,发生了下述事件。 事件一:在B公司制造生产设备期间,工程师要求对生产设备的制造工艺进行实地检验,但B公司以生产设备的制造工艺涉及其商业秘密为由,拒绝安排工程师进入设备制造厂进行检验。 事件二:生产设备制造完毕,在运往安装现场途中遭遇暴风雪,交通中断,使得设备进场比预计时间迟延,导致安装工程延误了2天进行。对此,承包商提出索赔,要求延长竣工时间2天,并补偿2天的停工损失。 事件三:生产设备安装完毕,依照合同要求对生产设备进行竣工试验,在启动前试验时,发现由于雇主提供的基础工程出现沉降,导致不能进行启动试验,故对基础工程进行了修复,延误了2天的启动试验。 进行启动试验时,发现由于生产设备的设计缺陷,影响了生产设备运行的可靠性,又对生产设备进行了修补,因此导致竣工试验延误了3天。生产设备的竣工试验通过后,B公司向工程师提出索赔,要求延长竣工时间5天,补偿5天停工损失。在事件一中,B公司是否可以拒绝工程师的检验要求?说明理由。


相关考题:

新黄皮书是指由FIDIC出版的( )。A.《电气与电力工程合同条件》B.《设计-施工建造工程合同条件》C.《生产设备和设计-施工合同条件》D.《咨询工程师标准协议书》

根据FIDic《生产设备和设计—施工合同条件》,承包商应在( )天内向设备监理工程师发生索赔通知。A.15B.21C.28D.30

新版本FIDIC合同条件包括( )。A.《施工合同条件》B.《土木工程施工合同条件》C.《生产设备和设计施工合同条件》D.《简明合同格式》E.《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》

按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定,工程师的职责主要包括( )等。

根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》,下列属于工程师职责的是( )。

根据FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》,解决争议可采用多种方式,其中解决争议的最终方式是( )。

根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定,仲裁应以( )进行。

按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定,如果工程或任何区段未能通过重新试验时,工程师有权( )。

按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》有关颁发接收证书的规定,如果雇主在竣工试验前使用了工程,( )。

按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定,进度计划的内容包括( )等。

FIDIC的《生产设备和设计~施工合同条件》对工程师的职责和权力的规定有 ( )

根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定,承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保,保险额不低于全部复原费用,包括( )。

D+B总承包模式的合同条件是(  )。A:FIDIC工程设备和设计+建造(D+B)合同条件(新黄皮书)B:FIDIC工程设备和设计一建造(D+B)合同条件(新黄皮书)C:建造(D+B)合同条件+FFIDIC工程设备和设计(新黄皮书)D:建造(D+B)合同条件-FIDIC工程设备和设计(新黄皮书)

新版FIDIC合同条件中,用于总价合同的是()A:《施工合同条件》B:《生产设备和设计一施工合同条件》C:《土木工程施工分包合同条件》D:《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》E:《简明合同格式》

FIDIC编制的用于多边开发银行提供贷款项目的合同条件是多边开发银行协调版()A:《施工合同条件》B:《生产设备和设计—施工合同条件》C:《电气与机械工程合同条件》D:《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

FIDIC对由雇主或其代表(工程师)设计的工程项目,推荐采用的合同条件为()A:《施工合同条件》B:《生产设备和设计—施工合同条件》C:《设计采购施工/交钥匙工程合同条件》D:《设计—建造—运营合同条件》

FIDIC1999年版合同条件包括()A:《简明合同格式》B:《电气与机械工程合同条件》C:《生产设备和设计—施工合同条件》D:《设计—建造与交钥匙工程合同条件》E:《施工合同条件》

1999年版FIDIC系列合同条件中,通常采用总价合同形式的有()。A:《土木工程施工合同条件》B:《生产设备和设计—施工合同条件》C:《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》D:《简明合同格式》E:多边开发银行统一版《施工合同条件》

对于采用总价合同并由承包商承担项目实施的全部责任、雇主较少介入的工程,FIDIC推荐采用()A:《生产设备和设计—施工合同条件》B:《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》C:《施工合同条件》D:《简明合同格式》

新版《FIDIC合同条件》(1999年第1版)包括()A:《生产设备和设计—施工合同条件》B:《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》C:《施工合同条件》D:《简明合同格式》E:《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》

FIDIC的四种新版合同条件中,()用于有雇主或其代表——工程师设计的建筑或工程项目。A:《简明合同格式》B:《施工合同条件》C:《生产设备和设计—施工合同条件》D:《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

FIDIC系列合同中,由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同,采用总价合同,业主委托工程师管理合同,由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是()A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《生产设备和设计——施工合同条件》

下列FIDIC标准合同条件,采用总价合同的有()。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计-建造与交钥匙工程合同条件》E.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

FIDIC施工合同条件规定,()应作为投保方,为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。

()是FIDIC编制其他合同文本的基础。A、《生产设备和设计施工合同条件》B、《设计采购施工(EPC./交钥匙工程合同条件》C、《施工合同条件》D、《简明合同格式》

下列1999版FIDIC合同条件的适用情况中,()被用于电力或机械设备的提供和施工安装,以及房屋建筑或其他土木工程的设计与实施。A、《施工合同条件》B、《生产设备与设计一施工合同条件》C、《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》D、《简明合同格式》

单选题()是FIDIC编制其他合同文本的基础。A《生产设备和设计施工合同条件》B《设计采购施工(EPC./交钥匙工程合同条件》C《施工合同条件》D《简明合同格式》

填空题FIDIC施工合同条件规定,()应作为投保方,为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。