施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（ ）。A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人C.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（ ）。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
参考解析
解析：（1）承包人提出索赔要求
第一，承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应在引起索赔事件发生后的28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
第二，承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细
说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
第三，对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（2）监理人处理索赔
第一，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
第二，监理人应首先争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和（或）延长的工期。
第三，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）发包人完成赔付
第一，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。
第二，承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。
第一，承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应在引起索赔事件发生后的28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
第二，承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细
说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
第三，对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（2）监理人处理索赔
第一，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
第二，监理人应首先争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和（或）延长的工期。
第三，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）发包人完成赔付
第一，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。
第二，承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。
相关考题：
根据《建设工程施工合同示范文本》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（ ）。A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔
(2017年)关于施工企业项目经理地位的说法，正确的有（ ）。 A.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员 B.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人 C.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者 D.是施工承包合同中的权利、义务和责任主体 E.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）。 A、承包人应向发包人提交索赔意向通知 B、承包人应向监理人提交索赔意向通知 C、承包人提交索赔意向通知没有期限限制 D、承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失
根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（ ）。 A、承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔 B、发生不可抗力只能进行工期索赔 C、异常恶劣天气导致的停工通常可以进行工期索赔 D、发包人原因引起的暂停施工只能进行费用索赔 E、提前向承包商提供材料，承包商只能索赔费用
关于索赔，下列说法正确的是（ ）。A.在合同索赔中，最主要的索赔依据是法律法规B.工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是提出提交索赔报告C.反索赔是防止对方提出索赔D.承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由工程师审核
(2011年真题)根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）。A.承包人应向发包人提交索赔意向通知B.承包人应向监理人提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失
施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书C.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人D.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见E.承包人接受索赔处理结果，发包人应在监理人收到索赔通知书后28天内完成赔付
根据《标准施工合同》，关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的有（ ）A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法正确的是（）。A.承包人接受了竣工付款证书后，不能再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求B.承包人接受了最终结清证书后，不能再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求C.承包人提交的最终结清申请单中，只限于对缺陷责任期的事项提出索赔要求D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。A、承包人应向业主提交索赔意向通知B、承包人应向工程师提交索赔意向通知C、承包人提交索赔意向通知没有期限限制D、承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失
施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法正确的是（ ）。A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求B.承包人接受了最终结清证书后，仍保留对施工合同履行阶段的事项提出索赔的权利C.承包人提交的最终结清申请单中，不得对缺陷责任期的事项提出索赔要求D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于对竣工日期后发生的事项提出索赔要求
根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的有（）。A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理B.居于施工合同履行管理的核心地位C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行D.在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和进度的工作E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿
根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()A、监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B、监理人是施工合同履行中独立的第三方C、监理人在授权范围内独立开展工作D、监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E、监理人有对承包人进行施工管理的指示权
关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。A.监理人对施工合同履行实施管理，因此是施工合同的当事人B.监理人是发包人聘请的管理人，因此在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.监理人与承包人没有任何利益关系
施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书B.监理人应在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
关于施工专业分包合同的变更管理和索赔管理，下列说法正确的有()。A、专业分包人收到总承包人发出的变更指令或经总承包人确认的发包人变更指令后，方可实施变更。未经许可，专业分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更B、施工专业分包合同的变更管理主要围绕变更的及时性、变更引起的费用和工期展开C、专业分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应当知道索赔事件发生后15天内，向总承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由D、总承包人认为专业分包人索赔请求合理的，且应由发包人承担赔付责任的，总承包人应及时履行施工总承包合同中的索赔义务E、专业分包的索赔流程设置应当与总承包人向专业发包人的索赔流程予以匹配，否则总承包合同和施工专业分包合同的履行均受到影响，并导致合同履行的困难
根据《建设工程施工合同》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A、承包人应向发包人提交索赔意向通知书B、承包人应向监理人提交索赔意向通知书C、承包人提交索赔意向通知书没有期限限制D、承包人不提交索赔意向通知书不会导致权利的损失
关于施工合同索赔的说法，正确的是（）。A、承包人可以直接向业主提出索赔要求B、业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求C、承包人接收竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔D、承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚
根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（）。A、承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B、发生不可抗力只能进行工期索赔C、异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D、发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔
多选题下列关于监理人的说法正确的是（ ）。A受发包人委托对施工合同的履行进行管理B居于施工合同履行管理的核心地位C监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行D在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和控制进度的现场管理工作E如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿
单选题根据《建设工程施工合同》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A承包人应向发包人提交索赔意向通知书B承包人应向监理人提交索赔意向通知书C承包人提交索赔意向通知书没有期限限制D承包人不提交索赔意向通知书不会导致权利的损失
多选题根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（）。A承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B发生不可抗力只能进行工期索赔C异常恶劣天气导致的停工通常可以进行工期索赔D发包人原因引起的暂停施工只能进行费用索赔E提前向承包商提供材料，承包商只能索赔费用
单选题根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（）。A承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B发生不可抗力只能进行工期索赔C异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔
单选题关于施工合同索赔的说法，正确的是（）。A承包人可以直接向业主提出索赔要求B业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求C承包人接收竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔D承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚
多选题根据《FIDIC土木工程施工合同条件》，关于履约担保的说法，正确的有（）。A承包人可自行确定提供履约担保的机构B在承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直有效C如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后28d内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主D在承包人根据合同完成施工和竣工后，在发出缺陷责任书之后，可以对该担保提出索赔E在任何情况下，发包人在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明导致索赔的违约性质
多选题关于施工企业项目经理地位的说法，正确的有（）。A是承包人为实施项目临时聘用的专业人员B是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人C是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者D是施工承包合同中的权利、义务和责任主体E项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同
单选题在法院处理建设工程施工合同纠纷时，关于认定建设施工合同履行地的说法，正确的是（ ）。A建设施工合同履行地是指承包人公司注册地B建设施工合同履行地是指发包行为地C建设施工合同履行地是指发包人和承包人合同签约地D建设施工合同履行地是指施工行为地