某工程项目发承包双方签订了施工合同,工期为4 个月。有关工程价款及其支付条款约定如下:1.工程价款(1)本工程包括分项工程A、B、C 三项,清单工程量分别为600m3,800m3,900m3,综合单价分别为300 元/m3,380 元/m3,120 元/m3。(2)单价措施项目费用6 万元,不予调整。(3)总价措施项目费用8 万元,其中安全文明施工费按人工费和机械费用之和的10%记取(随计取基数的变化在第4 个月调整),除安全文明施工费之外的其他总价措施项目费用不予调整。(4)暂列金额5 万元。(5)管理费和利润按人工费和机械费之和的20%计取,规费按人工费和机械费之和的25%记取。增值税率为9%。(6)其中分部分项和单价措施项目的人工费和机械费之和为16 万元。(7)上述费用均不包含增值税可抵扣进项税额。2.工程款支付(1)开工前,发包人分项工程和单价措施项目工程款的20%支付给承包人作为预付款(在第2~4 个月的工程款中平均扣回),同时将安全文明施工费工程款全额支付给承包人。(2)分项工程价款按完成工程价款的85%逐月支付。(3)单价措施项目和除安全文明施工费之外的总价措施项目工程款在工期第1~4 月均衡考虑,按85%比例逐月支付。(4)其他项目工程款的85%在发生当月支付。(5)第4 个月调整安全文明施工费工程款,增(减)额当月全额支付(扣除)。(6)竣工验收通过后一个月内进行工程结算,扣留工程总造价的5%作为质量保证金,其余工程款作为竣工结算最终付款一次性结清,规费在竣工结算一次性支付。分项工程计划与实际工程量完成进度见表16-3。在施工期间第3 个月,发生一项新增分项工程D。经发承包双方核实确认,其工程量为300㎡,每平方米所需不合税人工和机械费用为110 元,不合税材料费为160 元/㎡。问题:1.该工程签约合同价为多少万元?开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全文明施工费工程款分别为多少万元?2.第2 个月,承包人完成合同价款为多少万元?发包人应支付合同价款为多少万元?截至第2 个月末,分项工程B 的进度偏差为多少万元?3.新增分项工程D 的综合单价为多少元/㎡?该分项工程费为多少万元?4.该工程竣工结算合同价为多少万元?如果发包人在施工期间均以按照合同约定支付给承包商各项工程款,假定累计已支付合同价款85 万元,则竣工结算最终付款为多少万元?(计算过程和结果保留三位小数)
某工程项目发承包双方签订了施工合同,工期为4 个月。有关工程价款及其支付条款约定如下:
1.工程价款
(1)本工程包括分项工程A、B、C 三项,清单工程量分别为600m3,800m3,900m3,综合单价分别为300 元/m3,380 元/m3,120 元/m3。
(2)单价措施项目费用6 万元,不予调整。
(3)总价措施项目费用8 万元,其中安全文明施工费按人工费和机械费用之和的10%记取(随计取基数的变化在第4 个月调整),除安全文明施工费之外的其他总价措施项目费用不予调整。
(4)暂列金额5 万元。
(5)管理费和利润按人工费和机械费之和的20%计取,规费按人工费和机械费之和的25%记取。增值税率为9%。
(6)其中分部分项和单价措施项目的人工费和机械费之和为16 万元。
(7)上述费用均不包含增值税可抵扣进项税额。
2.工程款支付
(1)开工前,发包人分项工程和单价措施项目工程款的20%支付给承包人作为预付款(在第2~4 个月的工程款中平均扣回),同时将安全文明施工费工程款全额支付给承包人。
(2)分项工程价款按完成工程价款的85%逐月支付。
(3)单价措施项目和除安全文明施工费之外的总价措施项目工程款在工期第1~4 月均衡考虑,按85%比例逐月支付。
(4)其他项目工程款的85%在发生当月支付。
(5)第4 个月调整安全文明施工费工程款,增(减)额当月全额支付(扣除)。
(6)竣工验收通过后一个月内进行工程结算,扣留工程总造价的5%作为质量保证金,其余工程款作为竣工结算最终付款一次性结清,规费在竣工结算一次性支付。
分项工程计划与实际工程量完成进度见表16-3。
在施工期间第3 个月,发生一项新增分项工程D。经发承包双方核实确认,其工程量为300㎡,每平方米所需不合税人工和机械费用为110 元,不合税材料费为160 元/㎡。
问题:
1.该工程签约合同价为多少万元?
开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全文明施工费工程款分别为多少万元?
2.第2 个月,承包人完成合同价款为多少万元?
发包人应支付合同价款为多少万元?
截至第2 个月末,分项工程B 的进度偏差为多少万元?
3.新增分项工程D 的综合单价为多少元/㎡?该分项工程费为多少万元?
4.该工程竣工结算合同价为多少万元?
如果发包人在施工期间均以按照合同约定支付给承包商各项工程款,假定累计已支付合同价款85 万元,则竣工结算最终付款为多少万元?
(计算过程和结果保留三位小数)
1.工程价款
(1)本工程包括分项工程A、B、C 三项,清单工程量分别为600m3,800m3,900m3,综合单价分别为300 元/m3,380 元/m3,120 元/m3。
(2)单价措施项目费用6 万元,不予调整。
(3)总价措施项目费用8 万元,其中安全文明施工费按人工费和机械费用之和的10%记取(随计取基数的变化在第4 个月调整),除安全文明施工费之外的其他总价措施项目费用不予调整。
(4)暂列金额5 万元。
(5)管理费和利润按人工费和机械费之和的20%计取,规费按人工费和机械费之和的25%记取。增值税率为9%。
(6)其中分部分项和单价措施项目的人工费和机械费之和为16 万元。
(7)上述费用均不包含增值税可抵扣进项税额。
2.工程款支付
(1)开工前,发包人分项工程和单价措施项目工程款的20%支付给承包人作为预付款(在第2~4 个月的工程款中平均扣回),同时将安全文明施工费工程款全额支付给承包人。
(2)分项工程价款按完成工程价款的85%逐月支付。
(3)单价措施项目和除安全文明施工费之外的总价措施项目工程款在工期第1~4 月均衡考虑,按85%比例逐月支付。
(4)其他项目工程款的85%在发生当月支付。
(5)第4 个月调整安全文明施工费工程款,增(减)额当月全额支付(扣除)。
(6)竣工验收通过后一个月内进行工程结算,扣留工程总造价的5%作为质量保证金,其余工程款作为竣工结算最终付款一次性结清,规费在竣工结算一次性支付。
分项工程计划与实际工程量完成进度见表16-3。
在施工期间第3 个月,发生一项新增分项工程D。经发承包双方核实确认,其工程量为300㎡,每平方米所需不合税人工和机械费用为110 元,不合税材料费为160 元/㎡。
问题:
1.该工程签约合同价为多少万元?
开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全文明施工费工程款分别为多少万元?
2.第2 个月,承包人完成合同价款为多少万元?
发包人应支付合同价款为多少万元?
截至第2 个月末,分项工程B 的进度偏差为多少万元?
3.新增分项工程D 的综合单价为多少元/㎡?该分项工程费为多少万元?
4.该工程竣工结算合同价为多少万元?
如果发包人在施工期间均以按照合同约定支付给承包商各项工程款,假定累计已支付合同价款85 万元,则竣工结算最终付款为多少万元?
(计算过程和结果保留三位小数)
参考解析
解析:1、
(1)分部项目费用合计:(600×300+800×380+900x120)/10000=59.2(万元)
该工程签约合同价:(59.2+6+8+5+16×25%)×(1+9%)=89.598(万元)
(2)开工前发包人应支付给承包人的预付款:(59.2+6)×(1+9%)×20%=14.213(万元)
安全文明施工费工程款:16×10%×(1+9%)=1.744(万元)
2、
(1)合同价款:
①分项工程款:(200×300+300×380+200×120)/10000=19.8(万元)
②措施项目费:(6+8-16×10%)/4=3.1(万元)
③第2 个月承包人完成合同价款:(19.8+3.1) × (1+9%)=24.961(万元)
(2)发包人应支付合同价款:24.961×85%-14.213/3=16.479(万元)
(3)分项工程B:
拟完工程计划投资
=(200+300)×380×(1+9%)=20.71(万元)
已完工程计划投资=300×380×(1+9%)=12.426(万元)
进度偏差=12.426-20.71=-8.284(万元)
进度拖后8.284 万元。
3、
(1)新增分项工程D 的综合单价:
(110+160)+110×20%=292(元/㎡)
(2)该分项工程费=300×292/10000=8.76(万元)
4、
(1)分项工程费用合计:(600×300+900×380+900×120)/10000+8.76=71.76(万元)
措施项目费用合计:
6+8+110×300×20%/10000=14.66(万元)
实际总造价=[71.76+14.66+(16+110×300/10000)
×25%]×(1+9%)=99.457(万元)
(2)竣工结算款=99.457×(1-5%)-85=9.484(万元)
(1)分部项目费用合计:(600×300+800×380+900x120)/10000=59.2(万元)
该工程签约合同价:(59.2+6+8+5+16×25%)×(1+9%)=89.598(万元)
(2)开工前发包人应支付给承包人的预付款:(59.2+6)×(1+9%)×20%=14.213(万元)
安全文明施工费工程款:16×10%×(1+9%)=1.744(万元)
2、
(1)合同价款:
①分项工程款:(200×300+300×380+200×120)/10000=19.8(万元)
②措施项目费:(6+8-16×10%)/4=3.1(万元)
③第2 个月承包人完成合同价款:(19.8+3.1) × (1+9%)=24.961(万元)
(2)发包人应支付合同价款:24.961×85%-14.213/3=16.479(万元)
(3)分项工程B:
拟完工程计划投资
=(200+300)×380×(1+9%)=20.71(万元)
已完工程计划投资=300×380×(1+9%)=12.426(万元)
进度偏差=12.426-20.71=-8.284(万元)
进度拖后8.284 万元。
3、
(1)新增分项工程D 的综合单价:
(110+160)+110×20%=292(元/㎡)
(2)该分项工程费=300×292/10000=8.76(万元)
4、
(1)分项工程费用合计:(600×300+900×380+900×120)/10000+8.76=71.76(万元)
措施项目费用合计:
6+8+110×300×20%/10000=14.66(万元)
实际总造价=[71.76+14.66+(16+110×300/10000)
×25%]×(1+9%)=99.457(万元)
(2)竣工结算款=99.457×(1-5%)-85=9.484(万元)
相关考题:
下列关于工程量清单计价合同价款约定正确的有( )。 A.发、承包双方应根据中标人的中标文件约定工程合同价款B.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内,由发、承包双方在书面合同中约定C.招标文件与中标人投标文件不一致的地方,以投标文件为准约定工程合同价款D.发、承包双方应根据招标文件约定工程合同价款E.实行工程量清单计价的工程,宜采用总价合同
《淮北矿业(集团)有限责任公司建设工程造价管理办法》规定:发、承包人应当在合同条款中,应对涉及工程合同价款的下列事项进行约定:( )。 A、工程进度款的支付方式、数额及时限B、工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法C、工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限D、工期及工期提前或延后的奖惩办法
施工合同《示范文本》中“协议书”包括的内容,下列哪一项是完全正确的?() A.词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、工程概况、工程承包范围、合同工期等。B.中标通知书、投标书及其附件、图纸、工程概况、工程承包范围、合同工期等。C.工程概况、工程承包范围、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、组成合同的文件等。D.工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件等。
关于合同价款的期中支付,下列说法不正确的是( )。A.合同价款的期中支付是指发包人在合同工程施工过程中,按照合同约定对付款周期内承包人完成的合同价款给予支付的款项B.合同价款的期中支付是工程进度款的预付C.发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法,根据工程计量结果,办理期中价款结算,支付进度款D.进度款支付周期,应与合同约定的工程计量周期一致
某工程项目发承包双方签订了施工合同,工期为4 个月。有关工程价款及其支付条款约定如下:1.工程价款:(1)分项工程项目费用合计59.2 万元,包括分项工程A、B、C 三项,清单工程量分别为600m3、800m3、900m2,综合单价分别为300 元/m3、380 元/m3、120 元/m2。(2)单价措施项目费用6 万元,不予调整。(3)总价措施项目费用8 万元,其中,安全文明施工费按分项工程和单价措施项目费用之和的5%计取(随计取基数的变化在第4 个月调整),除安全文明施工费之外的其他总价措施项目费用不予调整。(4)暂列金额5 万元。(5)管理费和利润按人材机费用之和的18%计取,规费按人材机费和管理费、利润之和的5%计取,增值税率为11%。(6)上述费用均不包含增做税可抵扣进项税额。2.工程款支付:(1)开工前,发包人按分项工程和单价措施项目工程款的20%支付给承包人作为预付款(在第2~4 个月的工程款中平均扣回),同时将安全文明施工费工程款全额支付给承包人。(2)分项工程价款按完成工程价款的85%逐月支付。(3)单价措施项目和除安全文明施工费之外的总价措施项目工程款在工期第1~4 个月均衡考虑,按85%比例逐月支付。(4)其他项目工程款的85%在发生当月支付。(5)第4 个月调整安全文明施工费工程款,增(减)额当月全额支付(扣除)。(6)竣工验收通过后30 天内进行工程结算,扣留工程总造价的3%作为质量保证金,其余工程款作为竣工结算最终付款一次性结清。施工期间分项工程计划和实际进度见表5.1。表5.1 分项工程计划和实际进度见在施工期间第3 个月,发生一项新增分项工程D。经发承包双方核实确认,其工程量为300m2,每m2所需不含税人工和机械费用为110 元,每m2 机械费可抵扣进项税额为10 元;每m2 所需甲、乙、丙三种材料不含税费用分别为80 元、50 元、30 元,可抵扣进项税率分别为3%、11%、17%。问题:1.该工程签约合同价为多少万元?开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全文明施工费工程款分别为多少万元?2.第2 个月,承包人完成合同价款为多少万元?发包人应支付合同价款为多少万元?截止到第2个月末,分项工程B 的进度偏差为多少万元?3.新增分项工程D 的综合单价为多少元/m2?该分项工程费为多少万元?销项税额、可抵扣进项税额、应缴纳增值税额分别为多少万元?4.该工程竣工结算合同价增减额为多少万元?如果发包人在施工期间均已按合同约定支付给承包商各项工程款,假定累计已支付合同价款87.099 万元,则竣工结算最终付款为多少万元?(计算过程和结果保留三位小数。)
某建设单位(甲方)拟建造一栋3600 ㎡的职工住宅,采用工程量清单招标方式由某施工单位(乙方)承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下:一、协议书中的部分条款1.合同工期计划开工日期:2018 年10 月16 日;计划竣工日期:2019 年9 月30 曰:工期总日历天数:330 天(扣除春节放假16 天)。2.质量标准工程质量符合:甲方规定的质量标准。3.签约合同价与合同价格形式签约合同价:人民币(大写)陆佰捌拾玖万元(¥6 890 000. 00 元),其中:(1)安全文明施工费为签约合同价5%;(2)暂列金额为签约合同价5%。合同价格形式:总价合同。4.项目经理承包人项目经理:在开工前由承包人采用内部竟聘方式确定。5.合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件(1)中标通知书; (2)投标函及投标函附录;(3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款;(5) 技术标准和要求;(6)图纸;(7)己标价工程量清单;(8)其他合同文件。上述文件互相补充和解释.如有不明确或不一致之处,以上述顺序作为优先解释顺序(合同履行过程屮另行约定的除外)。二、专用条款中有关合同价款的条款1.合同价款及其调整本合同价款除如下约定外,不得调整。(1)当工程量清单项目工程量的变化幅度在15%以外时,合同价款可作调整。(2)当材料价格上涨超过5%时,调整相应分项工程价款。2.合同价款的支付(1)工程预付款:于开工之日支付合同总价的10%作为预付款工程实施后,预付款从工程后期进度款中扣回。(2)工程进度款:基础工程完成后.支付合同总价的10%;主体结构三层完成后,支付合同总价的20%,主体结构全部封顶后,支付合同总价的20%;工程基本竣工时,支付合同总价的30%。为确保工程如期竣工,乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。(3)竣工结算:工程竣工验收后,进行竣工结算,结算时按工程结算总额的3%扣留工程质量保证金。在保期(50 年)满后,质量保证金及其利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给乙方。三、补充协议条款在上述施工合同协议条款签订后,甲乙双方又接着签订了补充施工合同协议条款。摘要如下:补1.木门窗均用水曲柳板包门窗套:补2.铝合金窗90 系列改用42 型系列某铝合金厂产品补3.挑阳台均采用42 型系列某铝合金厂铝合金窗封闭。问题:1.该合同签订的条款有哪些不妥之处 如有应如何修改 2.工程合同实施过程中,出现哪些情况可以调整合同价款 简述出现合同价款调增事项后,承发包双方的处理程序。3.对合同中未规定的承包商义务,合同实施过程中又必须进行的工程内容,承包商应如何处理
某工程项目发承包双方签订了工程施工合同,工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括:分部分项工程项目(含单价措施项目)4项,费用数据与施工进度计划见下表;总价措施项目费用10万元(其中含安全文明施工费6万元);暂列金额费用5万元;管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%;规费为不含税人材机费用与管理费、利润之和的6%;增值税税率为9%。分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表有关工程价款支付条款如下: 1.开工前,发包人按签约含税合同价(扣除安全文明施工费和暂列金额)的20%作为预付款支付承包人,预付款在施工期间的第2?5个月平均扣回,同时将安全文明施工费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.除开工前提前支付的安全文明施工费工程款之外的总价措施项目工程款,在施工期间的第1?4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算,扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金,其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工,施工中发生了经发承包双方确认的下列事项: 1.分部分项工程B的实际施工时间为第2?4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格价格上涨,双方约定分部分项工程C实际综合单价为285.79(元/㎡)。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。问题: 1.该工程签约合同价(含税)为多少万元?开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全文明施工费工程款分别为多少万元?2.第2个月,发包人应支付给承包人的工程款为多少万元?截止到第2个月末,分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元?工程进度偏差为多少万元?并根据计算结果说明进度快慢情况。 3.该工程实际总造价(含税)比签约合同价(含税)增加(或减少)多少万元?假定在办理竣工结算前发包人已支付给承包人的工程款(不含预付款)累计为110万元,则竣工结算时,发包人应支付给承包人的结算尾款为多少万元?
某工程项目,经有关部门批准采取公开招标的方式确定了中标单位并签订合同。该工程合同条款中部分规定如下:(1)由于设计未完成,承包范围内待实施的工程虽然性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险;(2)施工单位按建设单位代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任;(3)建设单位向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供施工单位参考使用;(4)施工单位不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。在施工招标文件中,按工期定额计算,该工程工期为573天。但在施工合同中,双方约定:工期为586天。在工程实际实施过程中,出现了下列情况。(1)工程进行到第6个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工。该工程项目属于指令停工下马项目,因此,业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知,承包商按要求暂停施工。(2)复工后在工程后期,工地遭遇当地百年罕见的台风的袭击,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了2个月。 、该工程合同条款中约定采用的总价合同形式是否恰当?说明理由。 、该合同条款中存在哪些不妥之处?指正并说明理由。 、本工程的合同工期为多少天?为什么? 、对国务院指令暂时停工怎么处理?对不可抗力事件的暂时停工怎么处理?
有关分包合同价款支付相关规定的表述,说法正确的有( )。A.实行工程预付款的,双方应在合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额B.分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整,应与工程进度款同期调整支付C.承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后14d内支付工程竣工结算价款D.承包人不按分包合同约定支付工程款,导致施工无法进行,分包人可停止施工,由承包人承担违约责任E.承包人可按专用条款约定的时间和方式,向分包人支付工程款,按约定时间承包人应扣回的预付款,不得与工程款同期结算
关于合同价款及计价方式的说法,错误的是()。A.实行工程量清单计价的工程,应采用单价合同B.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定C.不实行招标的工程合同价款,应在发承包双方认可的工程价款基础上在合同中约定D.实行招标的工程价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定
某业主与某施工单位就某住宅楼施工工程签订了施工总承包合同,该工程采用边设计 边施工的方式进行,合同的部分条款如下:××工程施工合同书(节选)一、协议书(1)工程概况该工程位于某市的××路段,建筑面积3000 m2,砌体结构住宅楼(其他概略)。(2)承包范围承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。(3)合同工期合同工期为20 14年2月22日~20 1 4年9月30日,合同工期总日历天数为223天。(4)合同价款本工程采用总价合同形式,合同总价为:贰佰叁拾肆万元整人民币(¥234. 00万元)。(5)质量标准本工程质量标准要求达到承包商最优的工程质量。(6)工程款支付在工程基本竣工时,支付全部合同价款,为确保工程如期竣工,乙方不得因甲方资金 的暂时不到位而停工和拖延工期。二、其他补充协议(1)乙方在施工前不允许将工程分包,只可以转包。(2)甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料。(3)乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。(4)涉及质量标准的变更由乙方自行解决。(5)合同变更时,按有关程序确定变更工程价款。【问题】1.从节选的项目来看,该项工程施工合同协议书中有哪些不妥之处?请给出正确做法。2.该项工程施工合同的其他补充协议中有哪些不妥之处?请给出正确做法。3.合同如有争议,应如何解决?4.市场价格波动超过了当事人约定的范围,而且没有专用合同条款约定,合同价格如何调整?5.施工合同条款对竣工结算的约定应包含哪些内容?
某工程项目建设单位与施工单位依法签订了施工合同,合同中估算工程量为5300m2,单价为180元/m2。合同工期为6个月。合同中有关支付条款如下:(1)开工前,建设单位向施工单位支付估算合同价20%的预付款;(2)建设单位从第1个月起,从施工单位的工程款中,按5%的比例扣保留金;(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时,价格应予调整,调价系数为0.9(或1.1);(4)每月签发付款证书最低金额为15万元;(5)预付款从施工单位获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起至第5个月均匀扣除。施工单位每月实际完成并经监理工程师签认认可的工程量如下表所示:【问题】1.估算合同总价是多少?
施工总承包合同的主要内容中《协议书》的内容包括有()。A、工程概况、工程承包范围、合同工期B、质量标准、合同价款C、组成合同的文件、本协议书中有关词语含义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同D、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任E、承包人向发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项全国一级建造师教材
某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,承包人与分包人签订了分包合同,分包合同价款()。A、应与施工合同相应部分价款相同B、应低于施工合同相应部分价款C、应与施工合同相应部分约定的计价方式一致D、应与施工合同相应部分价款有一定的连带关系
下列关于工程量清单计价合同价款约定正确的有()。A、实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内,由发、承包双方在书面合同中约定B、实行工程量清单计价的工程,宜采用总价合同C、发、承包双方应根据招标文件约定工程合同价款D、发、承包双方应根据中标人的中标文件约定工程合同价款E、招标文件与中标人投标文件不一致的地方,以投标文件为准约定工程合同价款
多选题有关分包合同价款支付相关规定的表述,说法正确的有()。A实行工程预付款的,双方应在合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额B分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整,应与工程进度款同期调整支付C承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后l4d内支付工程竣工结算价款D承包人不接分包合同约定支付工程款,导致施工无法进行,分包人可停止施工,由承包人承担违约责任E承包人可按专用条款约定的时间和方式,向分包人支付工程款,按约定时间承包人应扣回的预付款,但不得与工程款同期结算
多选题施工总承包合同的主要内容中《协议书》的内容包括有()。A工程概况、工程承包范围、合同工期B质量标准、合同价款C组成合同的文件、本协议书中有关词语含义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同D承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任E承包人向发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项
单选题关于合同价款调整描述错误的是( )。A法律法规变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款B工程变更时发承包双方应按照合同约定调整合同价款C项目特征描述符合时发承包双方应按照合同约定调整合同价款D不可抗力时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
单选题下列合同条款中,属于发包人的主要合同义务同时也是承包人的主要合同权利的条款是()A按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款B按照合同约定的时间、质量要求完成工程项目C按照合同约定的时间提供工程建设图纸D按照合同约定的时间、要求交付施工场地
单选题某工程竣工验收合格,但建设工程施工合同被法院认定无效,在此情形下,承包人请求参照合同约定支付工程价款,法院应当( )。A不予支持B要求发包人给予一定比例补偿C要求发承包双方协商解决D予以支持
单选题某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,承包人与分包人签订了分包合同,分包合同价款()A应与施工合同相应部分价款相同B应低于施工合同相应部分价款C应与施工合同相应部分约定的计价方式一致D应与施工合同相应部分价款有一定的连带关系