某项目, 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 10 日突发暴雨。事件 1: 因暴雨导致砌筑工程的砌体及脚手架倒塌、 施工单位采购用于工程安装的窗户损坏发生的费用如下表:事件 2: 7 月 11 日施工单位清理现场发生费用 5 万元, 7 月 12 日复工。问题:1.事件 1 中, 逐一指出施工单位能否提出这三项索赔? 说明理由。2.事件 2 中, 施工单位能否提出 5 万元的费用索赔, 说明理由。3.结合上述背景, 就该暴雨事件施工单位共可提出多少天的工期索赔?
某项目, 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 10 日突发暴雨。
事件 1: 因暴雨导致砌筑工程的砌体及脚手架倒塌、 施工单位采购用于工程安装的窗户损坏发生的费用如下表:
事件 2: 7 月 11 日施工单位清理现场发生费用 5 万元, 7 月 12 日复工。
问题:
1.事件 1 中, 逐一指出施工单位能否提出这三项索赔? 说明理由。
2.事件 2 中, 施工单位能否提出 5 万元的费用索赔, 说明理由。
3.结合上述背景, 就该暴雨事件施工单位共可提出多少天的工期索赔?
事件 1: 因暴雨导致砌筑工程的砌体及脚手架倒塌、 施工单位采购用于工程安装的窗户损坏发生的费用如下表:
事件 2: 7 月 11 日施工单位清理现场发生费用 5 万元, 7 月 12 日复工。
问题:
1.事件 1 中, 逐一指出施工单位能否提出这三项索赔? 说明理由。
2.事件 2 中, 施工单位能否提出 5 万元的费用索赔, 说明理由。
3.结合上述背景, 就该暴雨事件施工单位共可提出多少天的工期索赔?
参考解析
解析:1.(1) 可以提出砌体倒塌发生的 2 万元的索赔。
因为根据规定, 不可抗力导致工程本身的损坏由发包人承担。
(2) 不可以提出脚手架倒塌发生的 3 万元的索赔。
因为脚手架倒塌不是工程本身的损坏, 根据规定应由施工单位承担。
(3) 可以提出窗户损坏发生的 1 万元的索赔。
因为根据规定, 运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损坏由发包人承担。
2.施工单位可提出 5 万元的费用索赔。
因为根据规定, 不可抗力导致工程所需的清理、 修复费用由发包人承担。
3.就该事件施工单位共可提出 11 天的工期索赔(包括暴雨 10 天和清理时间 1 天)
因为根据规定, 不可抗力导致工程本身的损坏由发包人承担。
(2) 不可以提出脚手架倒塌发生的 3 万元的索赔。
因为脚手架倒塌不是工程本身的损坏, 根据规定应由施工单位承担。
(3) 可以提出窗户损坏发生的 1 万元的索赔。
因为根据规定, 运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损坏由发包人承担。
2.施工单位可提出 5 万元的费用索赔。
因为根据规定, 不可抗力导致工程所需的清理、 修复费用由发包人承担。
3.就该事件施工单位共可提出 11 天的工期索赔(包括暴雨 10 天和清理时间 1 天)
相关考题:
2014年2月1日,甲公司为建造一栋厂房向银行取得一笔专门借款,3月5日,以该借款支付前期订购的工程物资款。因征地拆迁纠纷,该厂房延迟至7月1日才开工兴建,开始支付其他工程款。2015年2月28日,该厂房建造完成,达到预定可使用状态。2015年4月30日,甲公司办理工程竣工决算。不考虑其他因素,甲公司该笔借款费用的资本化期间为()。 A:2014年7月1日至2015年4月30日B:2014年7月1日至2015年2月28日C:2014年2月1日至2015年4月30日D:2014年3月5日至2015年2月28日
某患者行体外受精一胚胎移植(IVF-ET),移植日期为2014年7月19日,请推测其预产期为( )A、2015年4月12日B、2015年4月9日C、2015年4月26日D、2015年4月7日E、2015年4月10日
(2016年)某企业2015年8月11日开业,填报2015年度企业所得税年度申报表封面“税款所属期间”时,应填写为( )。A.2015年8月11日至2015年12月31日B.2015年8月1日至2015年12月31日C.2015年9月1日至2015年12月31日D.2015年1月1日至2015年12月31日
按照合同约定,2015年1月1日发包方应该向承包方支付工程款,但没有支付。2015年7月1日至8月1日之间,当地发生了地震,承包方不能行使请求权。2015年12月3日,承包方向法院提起诉讼,请求发包方支付拖欠的工程款,2015年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是( )。A.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C.2015年12月3日诉讼时效中断D.2015年12月31日诉讼时效中止E.诉讼时效从2015年1月1日开始
某上市公司2014年度财务报告于2015年2月10日编制完成,注册会计师完成审计及其签署审计报告的日期是4月10日,经董事会批准对外公布的日期是4月20日,股东大会召开日期是4月25日。则该公司资产负债表日后期间为( )。A.2015年1月1日至2015年4月10日B.2015年1月1日至2015年4月20日C.2015年2月10日至2015年4月20日D.2015年1月1日至2015年4月25日
周某后被确定为贩卖毒品,区公安分局在2015年3月1日依法拘留了周某,2015年3月10日县检察院批捕,2015年6月10日县法院对其判处有期徒刑3年,周某不服上诉,2015年7月1日市中院改判有期徒刑3年,缓期两年执行,并于同日变更刑事强制措施,将其释放。2015年8月1日,市中院再审发现案发时周某为精神病人,于是再审改判无罪,将其释放。周某申请国家赔偿,下列说法正确的是?A.2015年3月1日至2015年7月1日人身自由被限的损失,应予赔偿B.2015年3月10日至2015年7月1日人身自由被限的损失,应予赔偿C.2015年6月10日至2015年7月1日人身自由被限的损失,应予赔偿D.周某不应获得赔偿
某企业2015年8月11日开业,填报2015年度企业所得税年度申报表封面“税款所属期间”时,应填写为( )。A.2015年8月11日至2015年12月31日B.2015年8月1日至2015年12月31日C.2015年9月1日至2015年12月31日D.2015年1月1日至2015年12月31日
《食品安全法》、 《食品安全法实施条例》分别自()起实施。A、2015年10月1日,2009年7月20日B、2015年7月1日,2009年7月20日C、2015年6月1日,2009年8月1日D、2015年9月1日,2009年7月1日
李某于2012年3月1日被公安机关责令接受社区戒毒,欲2012年3月10日到其户籍地的街道办事处报到,则其社区戒毒的期限应为()。A、2012年3月1日至2015年3月1日B、2012年3月3日至2015年3月3日C、2012年3月8日至2015年3月8日D、2012年3月10日至2015年3月10日
依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》,某水利水电施工企业于2015年5月1日申请安全生产标准等级评审,则该企业的评审期为()。A、2015年5月1日至2016年5月1日B、2015年1月1日至2015年12月31日C、2014年1月1日至2014年12月31日D、2014年5月1日至2015年5月1日
某企业于2015年5月5日开业,该企业的纳税年度时间为()。A、2015年1月1日至2015年12月31日B、2015年5月5日至2016年5月4日C、2015年5月5日至2015年12月31日D、以上三种由纳税人选择
单选题某企业于2015年7月5日开业,该企业第一年的纳税年度为()。A2015年1月1日至2015年12月31日B2015年7月5日至2016年7月5日C2015年7月5日至2015年12月31日D2016年1月1日至2016年12月31日
单选题李某于2012年3月1日被公安机关责令接受社区戒毒,欲2012年3月10日到其户籍地的街道办事处报到,则其社区戒毒的期限应为()。A2012年3月1日至2015年3月1日B2012年3月3日至2015年3月3日C2012年3月8日至2015年3月8日D2012年3月10日至2015年3月10日
单选题某企业于2015年8月8日开业,该企业的纳税年度时间为()。A2015年1月1日至2015年12月31日B2015年8月8日至2015年12月31日C2015年8月8日至2016年8月8日D以上三种由纳税人选择
单选题依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》,某水利水电施工企业于2015年5月1日申请安全生产标准等级评审,则该企业的评审期为()。A2015年5月1日至2016年5月1日B2015年1月1日至2015年12月31日C2014年1月1日至2014年12月31日D2014年5月1日至2015年5月1日