下列选项中属于工程师判定承包人索赔成立的条件是()。A:造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任B:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出或直接工期损失C:承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D:以上均是
下列选项中属于工程师判定承包人索赔成立的条件是()。
A:造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
B:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出或直接工期损失
C:承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
D:以上均是
B:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出或直接工期损失
C:承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
D:以上均是
参考解析
解析:工程师判定承包人索赔成立的原则有:①与合同对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;②造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;③承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
相关考题:
按照《建筑工程施工合同示范文本》,工程索赔的程序中,工程师审核承包人的索赔申请后,应进行的是( )。A.发包人审批工程师的索赔处理证明B.工程师与承包人谈判C.承包人接受索赔决定D.承包人提供索赔的有关资料
索赔的成立,应该同时具备的前提条件是( )。A. 与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失B. 造成费用增加或工期损失的原因,按照合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C. 索赔文件已经工程师签认D. 提供的索赔证据充分E. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
在建设工程施工索赔中,工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。A、事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B、造成费用增加或工期延误的原因,不属于承包人应承担的责任C、造成费用增加或工期延误的原因,属于分包人的过错D、按合同约定的程序,承包人提交了索赔意向通知E、按合同约定的程序,承包人提交了索赔报告
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中,正确的是()。A、承包人应向业主提交索赔意向通知B、承包人应向工程师提交索赔意向通知C、承包人提交索赔意向通知没有期限限制D、承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示,则应视为()A、需等待发包人批准B、工程师已拒绝索赔要求C、承包人的索赔要求已成立D、承包人需进一步提交补充索赔证据
某承包人在进行柱基础填埋前48小时电话通知工程师准备验收,临近验收时,工程师因有事无法参加验收,便派人通知承包人延期验收。第4天,承包人为了不影响施工进度,自行对柱基础进行了验收,并作了记录。此后承包人开始继续施工,并向发包人提出工程延期2天、承担停工费用损失的要求。工程师不承认此次验收记录,工程师在承包人填埋后提出要进行重新检验,对此承包人予以拒绝。下列关于该停工费用损失的表述中,正确的为( )。A.停工费用损失是因工程师未参加验收所致,索赔成立B.停工费用损失应由工程师承担C.重新检验后,不论检验合格与否,索赔都成立D.重新检验后,若检验合格,索赔成立,发包人应给予补偿
在工程实践中,比较详细的索赔工作通常包括以下内容: ①索赔资料的准备 ②索赔意向通知 ③索赔事件的提交 ④业主审查索赔处理 ⑤工程师对索赔事件的审查 ⑥工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见 ⑦承包人是否接受最终索赔处理,可能仲裁或诉讼。 这些工作内容的安排有一定的先后顺序,以下排序的选项中较合理的是()。A、①-②-③-④-⑤-⑥-⑦B、②-①-③-⑤-④-⑥-⑦C、①-②-③-⑤-⑥-④-⑦D、②-①-③-⑤-⑥-④-⑦
下列不属于索赔成立的前提条件的是()。A、事件造成承包人损失B、造成损失的原因按规定不属于承包人的行为责任或风险责任C、承包人按规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D、索赔事件有充分的证据
索赔成立的前提条件不包括()。A、与合同对照,事件已经造成承包人实际损失B、造成损失的原因,不属于承包人的行为责任或风险责任C、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D、索赔额计算正确
如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其索赔的合理性时,工程师可以( )。A、不批准承包人的索赔要求B、要求承包人进一步提交索赔的证据资料C、将该事件确认为承包人责任D、认定索赔不成立
工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围,下列情形中的()不属于工程师的权力。A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时,工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中
工程师判定承包人索赔成立的条件是( )。A、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告B、与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出i或直接工期损失C、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责D、A+B+C
多选题索赔过程中的28d时效规定,适用于索赔程序中的()过程。A承包人提出索赔申请B承包人提出索赔报告和相关证据资料C工程师和业主审核承包人的索赔申请D索赔事件终了承包人提供最终索赔报告E发包人审批工程师的索赔处理证明
单选题下列不属于索赔成立的前提条件的是()。A事件造成承包人损失B造成损失的原因按规定不属于承包人的行为责任或风险责任C承包人按规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D索赔事件有充分的证据
多选题索赔过程中的28d时效规定,适用于索赔程序中的()过程。A承包人提出索赔申请B承包人提出索赔报告和相关证据资料C监理工程师和业主审核承包人的索赔申请D索赔事件终了承包人提供最终索赔报告E发包人审批监理工程师的索赔处理证明
多选题索赔成立应该同时具备()等前提条件。A工程师尚未确认损失情况B与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失C造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任D承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告E造成费用增加或工期损失的原因,必须是业主或工程师的原因
单选题如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其索赔的合理性时,工程师可以( )。A不批准承包人的索赔要求B要求承包人进一步提交索赔的证据资料C将该事件确认为承包人责任D认定索赔不成立
单选题工程师判定承包人索赔成立的条件是( )。A承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告B与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出i或直接工期损失C造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责DA+B+C