某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项目路基的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定,按照施工合同规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点,监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下:(1)乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向监理工程师提出计量申请报告;(2)监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方不参加计量,监理工程师按照规定的计量方法自行量,计量结果有效。计量结束后,监理工程师签发计量证书;(3)乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请;(4)监理工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明文件。(5)甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算。工程开工前,乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准;2、在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。【问题】试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项目路基的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定,按照施工合同规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点,监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下:(1)乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向监理工程师提出计量申请报告;(2)监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方不参加计量,监理工程师按照规定的计量方法自行量,计量结果有效。计量结束后,监理工程师签发计量证书;(3)乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请;(4)监理工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明文件。(5)甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算。工程开工前,乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准;2、在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。
【问题】试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?


参考解析

解析:2、变更价款的确定原则:①合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;②合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;③合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,监理工程师批准执行,这一批准的变更价格,应与承包人达成一致,否则由工程监理管理部门裁定。

相关考题:

下列关于监理机构对工程计量和工程款签证工作程序,说法正确的是()。 A、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核,确定实际完成的工程量,提出到期应支付给施工单位的金额,并提出相应的支持性材料B、总监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行,复核,确定实际完成的工程量,提出到期应支付给施工单位的金额,并提出相应的支持性材料C、总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核,签认后报建设单位审批D、专业监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核,签认后报建设单位审批E、总监理工程师根据建设单位的审批意见,向施工单位签发工程款支付证书

根据《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同文件范本,关于计量支付管理的说法,错误的有( )。A、承包人应对已完成的分项工程向业主申请质量认证 B、承包人应在协议约定的时间内向监理工程师申请计量 C、监理工程师应对实际完成的工程量进行计量,并签发计量证书给承包人 D、承包人可凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请 E、应向监理工程师复核申报资料,确定支付款项,并批准向承包人付款

建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工合同,并将该工程委托给某监理单位进行施工阶段监理。由于该工程的特殊性,工程量事先无法准确确定,但工程性质清楚。按照施工合同文件的规定,乙方必须严格按照施工图及合同文件规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量。 根据该工程的合同特点,监理工程师提出了工程计量程序要点如下: (1)乙方对已完成的分项工程在5天内向监理工程师提交已完工程量报告。 (2)监理工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量,并在计量前48小时内通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。 (3)若乙方得到通知后不参加计量,监理工程师自行计量结果有效,作为工程价款支付的依据。 (4)若监理工程师收到乙方报告后14天内未进行计量,从第15天起,乙方报告中提出的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。 (5)若监理工程师不按约定时间通知乙方,使乙方不能参加计量的,计量结果无效。 (6)监理工程师签署计量支付证书,甲方据以支付工程款。 在施工过程中,乙方根据监理工程师的指示就部分工程进行了变更施工。监理工程师提出了工程变更价款的程序的要点如下: (1)变更发生后的14天内,乙方应提出变更价款报告,经监理工程师确认后相应调整合同价款。 (2)若变更发生后14天内,乙方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及合同价款变更。 (3)监理工程师自收到变更价款报告之日起21天内,对乙方的要求予以确认;若无正当理由不确认或答复时,自乙方的报告送达之日起21天后,视为变更价款报告已被确认。 (4)监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程进度款不同期支付。 【问题】 1.该工程适合采用什么类型的合同计价方式 说明理由。 2.试指出监理工程师提出的工程计量程序的不妥之处,并说明正确做法。 3.试指出监理工程师提出的工程变更价款程序的不妥之处,并说明正确做法。 4.我国《建设工程施工合同(示范文本)》对工程变更所引起的合同价款调整是如何规定的

某港口的码头工程,在施工设计图纸没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险施工合同签订前,业主委托了一家监理单位拟协助业主签订施工合同和进行施工阶段监理,监理工程师查看了业主(甲方)和施工单位(乙方)草拟的施工合同条件,发现合同中有以下一些条款。1.乙方按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。2.甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。3.乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。4.监理工程师应当对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。5.无论监理工程师是否参加隐蔽工程的验收,当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方的损失并相应顺延工期。检验如果不合格,乙方则应承担发生的费用,工期不应顺延。6.乙方按协议条款约定时间应向监理工程师提交实际完成工程量的报告。监理工程师在接到报告3天内按乙方提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量),并在计量24小时前通知乙方。【问题】1.业主与施工单位选择的总价合同形式是否恰当?为什么?2.请逐条指出施工合同条款中的不妥之处,应如何改正?3.若检验工程质量不合格,你认为影响工程质量应从哪些主要因素进行分析?

某高速公路工程的路基工程和路面工程分别由A、B两家公司施工。该公路部分路基需强夯处理,该处理工程包括挖方、填方、点夯、满夯。由于工程量无法准确确定,故施工合同规定:按施工图预算方式计价;承包方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工;工程量由计量工程师负责计量。施工过程中,在进行到设计施工图所规定的处理范围边缘时,承包方在取得旁站监理工程师认可的情况下,将夯击范围适当扩大。施工完成后,承包方将扩大的工程量向计量工程师提出了计量支付的要求,遭到拒绝。在施工中,承包方根据监理工程师的指令就部分工程进行了变更。在土方开挖时,有两项重大原因使工期发生了较大的拖延。一是遇到了工程地质勘探没有探明的孤石,移除孤石拖延了一定的时间;二是施工时遇到了数天季节性的大雨,土壤含水量过大,无法进行强夯施工,耽误了部分工期。承包方就此提出了延长工期和补偿停工期间窝工损失的索赔。承建路面工程的B公司项目经理部按照各项要求,在完成了一系列的准备工作后,开始施工石灰粉煤灰稳定碎石底基层。施工中,施工人员发现其中一段800m长的底基层出现了大量裂缝和破损,经检查是由于路基质量差所致,路面施工单位拟向路基施工单位A公司提出索赔。在成本控制上,B公司项目部认为成本管理是企业生存的有源之水,并确定了成本管理原则如下:全面成本管理、成本管理有效化、成本管理科学化。问题1.计量工程师拒绝承包方提出的超范围强夯的工程量的计量支付是否合理为什么2.工程变更部分的合同价款应根据什么原则确定3.监理工程师是否应该受理承包方提出的延长工期和费用补偿的索赔为什么4.B公司的索赔对象是否恰当说明理由

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的约定,按照施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后,方可进行工程量的计量和工程款的支付。工程施工过程中,发生下列事件:事件一:当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时,乙方在取得监理工程师同意情况下,为保证土方夯实质量,将夯击范围适当扩大。施工完毕后,乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。事件二:在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施_工。事件三:在土方开挖过程中,遇到下列两项重要事件使工期发生拖延:一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石,排除孤石拖延了一定时间;二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发,造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏,乙方施工设备损坏,数名施工人员受伤,过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。问题(1)乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?说明理由。(2)乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定?(3)对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求,该如何处理?说明理由。

某路基土、石方工程,主要的分项工程包括开挖土方、填方等,按我国施工合同范本签订了施工承包合同,并按实际完成工程量计价。根据本合同规定,承包人必须严格按照施工图和承包合同规定的内容及技术规范要求施工,由监理工程师负责计量,工程的总价款根据承包人取得的计量证书的工程量进行结算。工程开工前,承包人向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。1、根据该工程的合同特点,监理工程师提出了如下计量支付程序,试改正其不恰当和错误的地方。(1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证。(2)在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。(3)监理工程师对实际完成的工程量进行计量,签发计量证书给承包人。【问题】(4)承包人凭质量证书和计量证书向业主提出付款申请。(5)监理工程师复核申报资料,确定支付款额,批准向承包人付款。

某高速公路项目,业主与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师要求监理人在进驻施工现场前要熟悉相关资料,认真审核施工单位提交的有关文件、资料等。开工后,发生了以下事件:事件1:由于强夯工程量无法在合同中准确确定,据此在施工合同中规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工及施工合同规定的内容及技术规范要求施工,工程量由监理工程师负责现场计量。根据该工程的合同特点,监理工程师制订的工程量计量与工程款支付程序要点如下:(1) 乙方对已完工的分项工程在7 天内向监理工程师申请质量认证,取得质量合格证书后,再提出计量申请报告。(2) 监理工程师在接到计量申请报告后7 天内核实已完成的工程数量,并在计量前24 小时通知乙方,乙方为计量提供一切便利条件并派专人参加计量工作,如果乙方不派人参加计量工作,监理工程师按照规定的计量方法自行计量,计量结果有效。计量工作结束后,监理工程师签发计量证书。(3) 乙方凭质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。(4) 监理工程师审核申报材料,确定支付款额,并向甲方提供付款证明材料。(5) 甲方根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料,对工程价款进行支付与结算。同时,工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的批准。事件2:施工到沥青路面时,因2 合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从1 合同快完工的一段路上运进2 合同段。为此,业主召集两合同段开会,要求1 合同段调整施工安排,于8 月30 日前完成该段施工。9 月1 日起,2 合同段从该段路运进材料。1 合同段至9 月20 日才完成该路段施工,致使2 合同段工期延误,1 合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。问题:1. 监理工程师应熟悉的主要资料有哪些?2. 监理工程师在承包人进人施工现场到工程开工这一阶段的工作重点是什么?3. 事件1 中:(1) 在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得在场监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯实范围适当扩大,施工完成后,乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求,但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理,为什么?(2) 工程施工过程中,乙方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合同价款应根据什么原则进行确定?4. 事件2 中:(1) 业主做法是否妥当,为什么?(2) 2 合同段工期延误由谁负责,2 合同段是否可以获得延期或索赔。为什么?(3) 1 合同段该段路被损坏应由谁负责’由谁维修?

某路基土、石方工程,主要的分项工程包括开挖土方、填方等,按我国施工合同范本签订了施工承包合同,并按实际完成工程量计价。根据本合同规定,承包人必须严格按照施工图和承包合同规定的内容及技术规范要求施工,由监理工程师负责计量,工程的总价款根据承包人取得的计量证书的工程量进行结算。工程开工前,承包人向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。2、在土方开挖中,有两项重大原因使工期发生较大的拖延,一是开挖土方时遇到了一些地质勘探没有探明的孤石,排除孤石拖延了15天的时间;二是施工中遇到了7天季节性小雨,由此延误了10天工期。随后,承包人按照正常索赔程序向监理工程师提出了延期要求.试问监理工程师是否该受理这两起工期索赔事件?为什么?

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项目路基的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定,按照施工合同规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点,监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下:(1)乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向监理工程师提出计量申请报告;(2)监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方不参加计量,监理工程师按照规定的计量方法自行量,计量结果有效。计量结束后,监理工程师签发计量证书;(3)乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请;(4)监理工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明文件。(5)甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算。工程开工前,乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准;1、在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯击范围适当扩大。施工完成后,乙方将扩大范围内的施工工程量向监理工程师提出计量付款的要求,但遭到拒绝。【问题】试问监理工程师拒绝承包人的要求合理否?为什么?

某高速公路项目,业主与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师要求监理人在进驻施工现场前要熟悉相关资料,认真审核施工单位提交的有关文件、资料等。开工后,发生了以下事件:事件1:由于强夯工程量无法在合同中准确确定,据此在施工合同中规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工及施工合同规定的内容及技术规范要求施工,工程量由监理工程师负责现场计量。根据该工程的合同特点,监理工程师制订的工程量计量与工程款支付程序要点如下:(1)乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量合格证书后,再提出计量申请报告。(2)监理工程师在接到计量申请报告后7天内核实已完成的工程数量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供一切便利条件并派专人参加计量工作,如果乙方不派人参加计量工作,监理工程师按照规定的计量方法自行计量,计量结果有效。计量工作结束后,监理工程师签发计量证书。(3)乙方凭质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。(4)监理工程师审核申报材料,确定支付款额,并向甲方提供付款证明材料。(5)甲方根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料,对工程价款进行支付与结算。同时,工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的批准。事件2:施工到沥青路面时,因2合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从1合同快完工的一段路上运进2合同段。为此,业主召集两合同段开会,要求1合同段调整施工安排,于8月30日前完成该段施工。9月1日起,2合同段从该段路运进材料。1合同段至9月20日才完成该路段施工,致使2合同段工期延误,1合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。问题:1.监理工程师应熟悉的主要资料有哪些?2.监理工程师在承包人进入施工现场到工程开工这一阶段的工作重点是什么?3.事件1中:(1)在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得在场监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯实范围适当扩大,施工完成后,乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求,但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理,为什么?(2)工程施工过程中,乙方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合同价款应根据什么原则进行确定?4.事件2中:(1)业主做法是否妥当,为什么?(2)2合同段工期延误由谁负责,2合同段是否可以获得延期或索赔。为什么?(3)1合同段该段路被损坏应由谁负责,由谁维修?

某公路工程施工项目,采用《工路工程标准施工招标文件》合同条款,签约合同价为3856万元人民币,工期为2年。建设单位通过公开招标选择了某监理单位和某施工单位分别承担该工程项目施工监理工作和施工任务,并与之签订了监理合同和施工合同。施工合同条款的部分内容如下,(1)乙方(承包人)按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,乙方不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。(2)监理工程师应对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。(3)甲方(发包人)向乙方提供施工场地的工程地质资料(参考资料),乙方应对他自己就该资料的解释、推论和使用负责。(4)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。(5)对于经监理工程师批准已覆盖的隐蔽工程,当甲方对其质量有质疑而要求对其重新检验时,乙方应按要求进行开挖,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部费用,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的全部费用,工期应予顺延。(6)乙方应按合同条款的规定向监理工程师提交实际完成工程的工程量报表。监理工程师应对乙方提交的工程量报表进行复核,以确定乙方实际完成的工程量。监理工程师应在收到乙方提交的工程量报表后的14天内进行复核,监理工程师未在规定时间内复核的,乙方提交的工程量报表中的工程量视为乙方实际完成的工程量,据此计算工程价款。【问题】请逐条分析上述合同条款是否妥当,若不妥当请指出其中的不妥之处,并改正之。

未经监理工程师质量验收合格的工程量,监理工程师应拒绝签认该部分计量及工程款支付申请。()

项目监理机构应按下列程序进行工程计量和付款签证:()A、专业监理工程师审查施工单位提交的工程款支付申请B、专业监理工程师进行工程计量,对工程款支付申请提出审查意见C、总监理工程师签发工程款支付证书,并报建设单位D、专业监理工程师进行工程计量,对工程款支付申请提出审查意见,并报建设单位E、监理员核对完成工程量

施工单位(乙方)与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程,由于工程量无法准确确定,按施工合同规定,按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点,计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下: ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向计量工程师提交计量申请报告; ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件,并派人参加。乙方如不参加计量,计量工程师按照规定的计量方法自行计量,计量结果有效。计量结束后,计量支付工程师签发计量证书。 (3)乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量,报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 (4)计量支付工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明。 (5)甲方根据乙方取得付款证明,对工程价款进行支付结算。工程开工前,乙方提交了施工组织设计并得到批准。在开挖土方过程中,有两项重大原因使工期产生较大拖延,一是土方开挖时遇到数天季节性大雨,由于雨后土壤含水量过大,不能进行压实施工,从而耽误了工期。随后,乙方按照索赔程序提出延长工期,并补偿停工期间窝工损失要求,试问监理工程师是否应该受理这两起索赔事件?为什么?

公路工程计量管理案例答案分析题: 1.背景 某路基土、石方工程,主要的分项工程包括开挖土方、填方等,按《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同文件范本签订的施工承包合同规定按实际完成工程量计价。根据合同规定,承包人必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工,工程量由监理工程师负责计量,工程的总价款根据承包人取得计量证书的工程量进行结算。 2.问题 (1)根据该工程的合同特点,监理工程师提出了计量支付的程序要求如下。先判断其正误,并改正其不恰当和错误的地方。 1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证。 2)在协议约定的时间内向监理工程师申请计量。 3)监理工程师对实际完成的工程量进行计量,签发计量证书给承包人。 4)承包人凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。 5)监理工程师复核申报资料,确定支付款项,批准向承包人付款。 (2)在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,承包人为了使压实质量得到保证,将压实范围适当扩大,施工完成后,承包人将扩大范围的施工工程量向监理工程师提出计量付款的要求。试问监理工程师是否同意计量,为什么?

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的约定,按照施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后,方可进行工程量的计量和工程款的支付。 工程施工过程中,发生下列事件: 事件一:当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时,乙方在取得监理工程师同意情况下,为保证土方夯实质量,将夯击范围适当扩大。施工完毕后,乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件二:在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件三:在土方开挖过程中,遇到下列两项重要事件使工期发生拖延:一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石,排除孤石拖延了一定时间;二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发,造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏,乙方施工设备损坏,数名施工人员受伤,过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。 问题对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求,该如何处理?说明理由。

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的约定,按照施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后,方可进行工程量的计量和工程款的支付。 工程施工过程中,发生下列事件: 事件一:当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时,乙方在取得监理工程师同意情况下,为保证土方夯实质量,将夯击范围适当扩大。施工完毕后,乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件二:在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件三:在土方开挖过程中,遇到下列两项重要事件使工期发生拖延:一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石,排除孤石拖延了一定时间;二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发,造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏,乙方施工设备损坏,数名施工人员受伤,过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。 问题乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定?

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的约定,按照施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后,方可进行工程量的计量和工程款的支付。 工程施工过程中,发生下列事件: 事件一:当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时,乙方在取得监理工程师同意情况下,为保证土方夯实质量,将夯击范围适当扩大。施工完毕后,乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件二:在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件三:在土方开挖过程中,遇到下列两项重要事件使工期发生拖延:一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石,排除孤石拖延了一定时间;二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发,造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏,乙方施工设备损坏,数名施工人员受伤,过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。 问题乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?说明理由。

施工成本目标控制的措施之案例分析 1.背景 某公司竞标承建××高速公路工程。开工后不久,由于沥青、玄武岩石料等材料的市场价格变动,在成本控制目标管理上,项目部面临预算价格与市场价格严重背离而使采购成本失去控制的局面。为此项目经理要求加强成本考核和索赔等项成本管理工作。 路基强夯处理工程包括挖方、填方、点夯、满夯。由于工程量无法准确确定,故施工合同规定:按施工图预算方式计价;承包方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工;工程量由计量工程师负责计量。 施工过程中,在进行到设计施工图所规定的处理范围边缘时,承包方在取得旁站监理工程师认可的情况下,将夯击范围适当扩大。施工完成后,承包方将扩大的工程量向计量工程师提出了计量支付的要求,遭到拒绝。在施工中,承包方根据监理工程师的指令就部分工程进行了变更。 在土方开挖时,正值南方梅雨季节,遇到了数天季节性的大雨,土壤含水量过大,无法进行强夯施工,耽误了部分工期。承包方就此提出了延长工期和补偿停工期间窝工损失的索赔。 2.问题 (1)施工项目部应如何应对采购成本失控局面? (2)计量工程师拒绝承包方提出的超范围强夯的工程量的计量支付是否合理?为什么? (3)工程变更部分的合同价款应根据什么原则确定? (4)监理工程师是否应该受理承包方提出的延长工期和费用补偿的索赔?为什么?

某路基土石方工程,按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定,承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工,工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。在路基填筑施工时,承包商为确保路基边缘的压实度,在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑,施工完成后,承包商将其实际完成量(含加宽真筑部分)向监理工程师提出计量付款的要求,监理工程师应如何处理?理由是什么?

某监理公司承担一写字楼的监理任务,合同中明确了投资监理的有关任务内容。 问题: 1、该楼的施工图预算是采用单价法编制的,监理工程师如何对其进行审查。 2、合同规定,承发包双方进行工程款结算前,由监理工程师对承包方完成的工程量进行计量,以此作为结算的依据。为此,承包方要按照协议条款约定的时间向监理工程师提交已完工程的报告,在这种情况下,监理师如何进行工程计量?承包方在监理师计量过程中如何做?

问答题某路基土石方工程,按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定,承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工,工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。在路基填筑施工时,承包商为确保路基边缘的压实度,在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑,施工完成后,承包商将其实际完成量(含加宽真筑部分)向监理工程师提出计量付款的要求,监理工程师应如何处理?理由是什么?

问答题某高速公路工程路基需强夯处理,该处理工程包括挖方、填方、点夯、满夯。由于工程量无法准确确定,故施工合同规定:按施工图预算方式计价;承包方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工;工程量由计量工程师负责计量。施工过程中,在进行到设计施工图所规定的处理范围边缘时,承包方在取得旁站监理工程师认可的情况下,将夯击范围适当扩大。施工完成后,承包方将扩大的工程量向计量工程师提出了计量支付的要求,遭到拒绝。在施工中,承包方根据监理工程师的指令就部分工程进行了变更。在土方开挖时,有两项重大原因使工期发生了较大的拖延。一是遇到了工程地质勘探没有探明的孤石,移除孤石拖延了一定的时间;二是施工时遇到了数天季节性的大雨,土壤含水量过大,无法进行强夯施工,耽误了部分工期。承包方就此提出了延长工期和补偿停工期间窝工损失的索赔。 在成本控制上,项目部认为成本管理是企业生存的有源之水,并确定了成本管理原则如下:成本最优化、成本管理有效化、成本管理科学化。 问题 (1)计量工程师拒绝承包方提出的超范围强夯的工程量的计量支付是否合理?为什么? (2)工程变更部分的合同价款应根据什么原则确定? (3)监理工程师是否应该受理承包方提出的延长工期和费用补偿的索赔?为什么? (4)请补充成本管理的原则。成本管理有效含义是什么?

问答题施工单位(乙方)与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程,由于工程量无法准确确定,按施工合同规定,按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点,计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下: ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向计量工程师提交计量申请报告; ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件,并派人参加。乙方如不参加计量,计量工程师按照规定的计量方法自行计量,计量结果有效。计量结束后,计量支付工程师签发计量证书。 (3)乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量,报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 (4)计量支付工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明。 (5)甲方根据乙方取得付款证明,对工程价款进行支付结算。工程开工前,乙方提交了施工组织设计并得到批准。在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得现场监理工程师认可的情况下,为了使处理质量得到保证,将处理范围适当扩大。施工完成后,乙方将扩大范围内的施工工程量向计量支付工程师提出计量付款的要求,但遭拒绝,试问,拒绝承包商的要求是否合理?为什么?

问答题施工单位(乙方)与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程,由于工程量无法准确确定,按施工合同规定,按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点,计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下: ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向计量工程师提交计量申请报告; ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件,并派人参加。乙方如不参加计量,计量工程师按照规定的计量方法自行计量,计量结果有效。计量结束后,计量支付工程师签发计量证书。 (3)乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量,报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 (4)计量支付工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明。 (5)甲方根据乙方取得付款证明,对工程价款进行支付结算。工程开工前,乙方提交了施工组织设计并得到批准。在工程施工过程中,乙方提供监理工程师指示就部分工程进行了变更施工,试问变更部分合同价款应根据什么原则确定?

问答题某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定,根据施工合同专用条款的约定,按照施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后,方可进行工程量的计量和工程款的支付。 工程施工过程中,发生下列事件: 事件1:当施丁单位进行到施工图规定的处理范围边缘时,乙方在取得监理丁程师同意情况下,为保证土方夯实质量,将夯击范围适当扩大。施工完毕后,乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。 事件2:在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。 事件3:在土方开挖过程中,遇到下列两项重要事件使丁期发生拖延:一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石,排除孤石拖延了一定时间;二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发,造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏,乙方施工设备损坏,数名施工人员受伤,过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。 【问题】 1.乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?说明理由。 2.乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定? 3.对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求,该如何处理?说明理由。