背景资料:某施工单位与业主签订了某工程的施工合同,合同工期为110天(5月1日~8月18日)。合同中约定:(1)人工单价为90元/工日。(2)人员窝工补偿单价,按照50元/工日计算。(3)发包方原因造成机械闲置,其补偿单价按照机械台班单价的50%计算。(4)因发生甲方的风险事件导致的工人窝工和机械闲置费用,只计取规费和税金,因甲方的责任事件导致的工人窝工和机械闲置,除计取规费和税金外,还应补偿现场管理费,按人工费和机械费之和的5%计算现场管理费。(5)工期每提前(或拖延)1天,奖励(或罚款)3000元(含税金)。(6)各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±15%以外的,调价系数为0.95和1.05。(7)规费和税金合计税率为18%。项目开工前,施工方提交了施工方案及施工进度计划(施工进度计划如图4-1所示),所有工作都按最早开始时间安排,并获得监理工程师的批准。根据施工方案及施工进度计划,工作A、B、I需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000元/台班。施工过程中发生如下事件:事件一:5月1日由于现场停电,工作A迟开工5天,施工方10名工人窝工5天。事件二:工作C施工中,因设计方案调整,导致C工作持续时间延误10天,造成施工方人员窝工100个工日。事件三:工作E由于设计变更工程量由150m3(综合单价400元/m3)增至170m3。事件四:工作H施工中,正逢夏季炎热天气,工作效率下降,使该工作拖延5天,多用工20个工日。事件五:工作I施工中,承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备,设备到场后检验发现缺少一关键配件,使该设备无法正常安装,导致工作I作业时间拖延2天,窝工人工费损失2000元,窝工机械费损失1500元。上述事件发生后,施工方及时向发包方提出了索赔。(计算过程和结果均以元为单位,结果取整) 、请在网络图中补充虚箭线,以满足工作A、B、I需要使用同一台机械施工的要求。开工前的进度计划中哪些工作为关键工作 事件二发生后原关键线路是否发生了变化 、施工方是否可以分别就事件一~五提出工期和费用索赔 说明理由。 、施工方可得到的合理工期补偿为多少天 该工程项目的实际工期是多少天 工期奖罚款是多少 、各项事件中,施工方可得到的费用补偿分别是多少

背景资料:某施工单位与业主签订了某工程的施工合同,合同工期为110天(5月1日~8月18日)。
合同中约定:
(1)人工单价为90元/工日。
(2)人员窝工补偿单价,按照50元/工日计算。
(3)发包方原因造成机械闲置,其补偿单价按照机械台班单价的50%计算。
(4)因发生甲方的风险事件导致的工人窝工和机械闲置费用,只计取规费和税金,因甲方的责任事件导致的工人窝工和机械闲置,除计取规费和税金外,还应补偿现场管理费,按人工费和机械费之和的5%计算现场管理费。
(5)工期每提前(或拖延)1天,奖励(或罚款)3000元(含税金)。
(6)各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±15%以外的,调价系数为0.95和1.05。
(7)规费和税金合计税率为18%。
项目开工前,施工方提交了施工方案及施工进度计划(施工进度计划如图4-1所示),所有工作都按最早开始时间安排,并获得监理工程师的批准。



根据施工方案及施工进度计划,工作A、B、I需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000元/台班。
施工过程中发生如下事件:
事件一:5月1日由于现场停电,工作A迟开工5天,施工方10名工人窝工5天。
事件二:工作C施工中,因设计方案调整,导致C工作持续时间延误10天,造成施工方人员窝工100个工日。
事件三:工作E由于设计变更工程量由150m3(综合单价400元/m3)增至170m3。
事件四:工作H施工中,正逢夏季炎热天气,工作效率下降,使该工作拖延5天,多用工20个工日。
事件五:工作I施工中,承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备,设备到场后检验发现缺少一关键配件,使该设备无法正常安装,导致工作I作业时间拖延2天,窝工人工费损失2000元,窝工机械费损失1500元。
上述事件发生后,施工方及时向发包方提出了索赔。
(计算过程和结果均以元为单位,结果取整)
<1> 、请在网络图中补充虚箭线,以满足工作A、B、I需要使用同一台机械施工的要求。开工前的进度计划中哪些工作为关键工作 事件二发生后原关键线路是否发生了变化
<2> 、施工方是否可以分别就事件一~五提出工期和费用索赔 说明理由。
<3> 、施工方可得到的合理工期补偿为多少天 该工程项目的实际工期是多少天 工期奖罚款是多少
<4> 、各项事件中,施工方可得到的费用补偿分别是多少


参考解析

解析:【1】 用虚箭线连接节点3与5,以满足工作A、B、I共用一台机械的要求。



原关键工作为工作A、B、E、G。
事件二发生后原关键线路发生了改变,关键线路为A、C、F、I。
【2】 事件一:能够提出工期和费用索赔,因为一周内非承包商的原因造成的停水停电事件是业主应承担的风险,造成承包方费用增加由业主承担,且工作A为关键工作。
事件二:能够提出工期和费用索赔,因为设计方案调整是业主的责任,造成承包方费用增加由业主承担,且延误的时间10天超过工作C的总时差7天。
事件三:能够提出费用索赔,因为设计变更是业主的责任,造成承包方费用增加由业主承担;不能提出工期索赔,因为工作E增加的时间(170-150)/(150÷15)=2天没有超过E的总时差3天。
事件四:不能提出费用索赔,因为夏季炎热天气属于有经验的承包商应该能够预测到的风险,索赔不成立。
事件五:索赔不成立,承包商购买的设备质量问题由承包商负责。
【3】 事件一:工期索赔5天;
事件二:工期索赔3天;
总计工期索赔:5+3=8(天)。
该工程可顺延的工期为:118天
该工程实际工期为:120天。
工期罚款2天,合计:2×3000=6000(元)
【4】 事件一:
(5×10×50+1000×50%×5)×(1+18%)=5900(元)
事件二:
人工窝工费和机械闲置索赔款额为:
(100×50+1000×50%×10)×(1+5%)×(1+18%)=12390(元)
事件三:
20×400×(1+18%)=9440(元)

相关考题:

某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同;合同约定的土方工程量为8000m3合同期为16d,合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方量增加了10200 m3,则施工方可提出的工期索赔为( )d。(结果四舍五入取整)A.1B.4C.17D.14

请教:2009年造价员建设工程造价管理基础知识试题(2)第1大题第20小题如何解答?【题目描述】第 20 题某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同,合同约定的土方工程量为8000m3,合同期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方量增加了10200m3,则施工方可提出的工期索赔为(  )天。

背景 某机场工程项目,业主与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013--0201)签订了工程合同,施工单位建立了整套的安全生产管理和安全检查的规章制度,并针对安全事故隐患建立了应急预案和事故处理方案。 问题 (1)项目经理如何进行安全隐患处理? (2)安全检查的方法有哪些?

1.背景依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2017—0201),某机场施工单位与另一施工单位于2018年1月1日签订了机场站坪扩建工程建设的分包合同,明确由发包人供应材料与工程设备。2.问题(1)在双方一般约定中,涉及哪些内容(2)进度和工期条款中主要涉及哪些内容(3)发包人在签订合同时,应注意哪些内容

1.背景某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:(1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。(4)工程若需要变更,必须提前14d通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15d通知了业主,业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥标号较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。2.问题(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?(3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理?

背景资料某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:(1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元.(2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。(4)工程若需要变更,必须提前14天通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15天通知了业主,业主 供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥强度等级较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选 矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发 生拖延,最终延误工期0.5个月。问题:(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?(3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理?

某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:(1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚 款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。(4)工程若需要变更,必须提前14d通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施 工单位承担责任。在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15天通知了业主, 业主供应材料延误工期0. 5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥标号较髙,施工单 位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连 接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走 廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。问题(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?(3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理?

某建设工程发承包双方签订了建设工程施工合同,其合同内容应包括( )。A.工程范围B.建设工期C.技术资料交付时间D.工程量清单E.质量保修范围

某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签订了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的经验,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前做完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司(合同未签),并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。【问题】(1)你认为业主代表的做法是否正确?为什么?

背景资料:某工程合同商谈中业主提出,工程的结算以施工图预算为基础,单项工程变更量在5%以内时不作调整,当超过5%时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求,按此意见签订了正式合同。在施工过程中,设计单位不断发出小量的变更,使施工单位花费大量的人力、财力,当施工单位要求监理、业主单位办理签证时,监理、业主单位总是以合同该条款规定为由,拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目施工单位自己留下的记录可以作为竣工结算的依据

某工程,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经建设单位同意,甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。总监理工程师应组织()审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料.A、监理员B、安全监理员C、监理工程师D、见证员

某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了工程设计合同、施工承包合同、工程监理合同,根据合同法的规定,其中属于委托合同的是()A、工程设计合同B、施工承包合同C、工程监理合同D、工程设计合同与工程监理合同

某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了合同,根据合同法的规定,其中属于委托合同的是()。A、工程设计合同B、施工承包合同C、工程监理合同D、工程设计合同和工程监理合同

背景资料:某工程建设项目,业主与安装施工单位签订了工程合同。 合同工期为 130 天,并在合同中规定:工期提前一天奖励 5000 元,每拖后一天 罚款 5000 元。 通过双方协调编制了如下图的网络计划(经业主同意);在计划执行 过程中,出现了下列一些情况: (1)因业主不能及时供应设备,使 E 延误 3 天,C 延误 2 天,H 延误 3 天。 (2)因机械发生故障检修,使 G 延误 2 天,K 延误 1 天。 (3)因土建设备基础孔偏移问题,使 F 延误 3 天。 (4)因公网停电,使 F 延误 1 天,I 延误 1 天。 (5)安装单位在 J 施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费 1 万 元),使 J 施工缩短了 4 天。 请根据背景资料完成以下题目。由于有施工单位原因造成的工期延期发生,因此不予考虑工期补偿。

背景资料:某工程合同商谈中业主提出,工程的结算以施工图预算为基础,单项工程变更量在5%以内时不作调整,当超过5%时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求,按此意见签订了正式合同。在施工过程中,设计单位不断发出小量的变更,使施工单位花费大量的人力、财力,当施工单位要求监理、业主单位办理签证时,监理、业主单位总是以合同该条款规定为由,拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目对于合同条款中可能产生歧义的内容应该通过评审,在商谈过程中争取取得一致意见。

背景资料:某工程合同商谈中业主提出,工程的结算以施工图预算为基础,单项工程变更量在5%以内时不作调整,当超过5%时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求,按此意见签订了正式合同。在施工过程中,设计单位不断发出小量的变更,使施工单位花费大量的人力、财力,当施工单位要求监理、业主单位办理签证时,监理、业主单位总是以合同该条款规定为由,拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目竣工结算的依据是合同的约定和现场经过业主、()认可的签证手续。A、造价单位B、施工单位C、质检机构D、监理

背景资料:某工程合同商谈中业主提出,工程的结算以施工图预算为基础,单项工程变更量在5%以内时不作调整,当超过5%时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求,按此意见签订了正式合同。在施工过程中,设计单位不断发出小量的变更,使施工单位花费大量的人力、财力,当施工单位要求监理、业主单位办理签证时,监理、业主单位总是以合同该条款规定为由,拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目只有业主单方面的记录才具备约束力。

背景资料:某施工单位通过公开招标方式中标了某外资企业一新建的大型机电安装工程项目,并与业主签订了施工总承包合同。事件一:投标人在投标阶段,根据招标文件所提供的施工图纸核对工程量清单,发现招标人提供的工程量清单中的工程量与招标图纸存在较大差异。事件二:虽然本招标工程风险大,但由于某施工单位目前施工任务严重不足,因此在投标决策上采用了风险标的投标策略。事件三:合同规定机电设备安装采用现行国家标准,但业主在施工阶段提出要采用国外标准,由于国外标准比国内标准要求高,因此施工单位及时提出了索赔要求。请根据背景资料完成以下题目。项目及管理模式的变化不影响项目本质,因此不可作为索赔原因。

背景资料:某工程合同商谈中业主提出,工程的结算以施工图预算为基础,单项工程变更量在5%以内时不作调整,当超过5%时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求,按此意见签订了正式合同。在施工过程中,设计单位不断发出小量的变更,使施工单位花费大量的人力、财力,当施工单位要求监理、业主单位办理签证时,监理、业主单位总是以合同该条款规定为由,拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目施工单位应依照通常合同中都有的关于执行过程中发生争议时的协商仲裁原则,及时与相关方进行协商沟通。

某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同,合同约定的土方工程量为8000m3,同期为16天,合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方量增加了10200m3,则施工方可提出的工期索赔为()天。A、1B、4C、17D、14

某安装总承包企业参与一项即机电安装工程,中标后,由经营部负责与业主签订了总承包合同,业主委托某建设监理公司对该工程进行建立,企业委托刘某为项目经理。在施工过程中业主和设计单位曾直接向施工单位发出变更的要求,你认为这种做法正确吗?

单选题某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了工程设计合同、施工承包合同、工程监理合同,根据合同法的规定,其中属于委托合同的是()。A工程设计合同B施工承包合同C工程监理合同D工程设计合同与工程监理合同

判断题背景资料:某工程合同商谈中业主提出,工程的结算以施工图预算为基础,单项工程变更量在5%以内时不作调整,当超过5%时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求,按此意见签订了正式合同。在施工过程中,设计单位不断发出小量的变更,使施工单位花费大量的人力、财力,当施工单位要求监理、业主单位办理签证时,监理、业主单位总是以合同该条款规定为由,拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目施工单位自己留下的记录可以作为竣工结算的依据A对B错

单选题某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同,合同约定的土方工程量为8000㎡,合同期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为()天。A1B4C17D14

问答题合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】 1.背景 业主与施工单位就某厂机电设备安装工程签订了施工合同,施工合同巾有以下一些条款: (1)项目实施过程中,施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)施工管理159组织施工,施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。 (2)项目开工前,业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料,供施工单位施工时参考。 (3)无论业主方是否参加隐蔽工程的验收,当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时,施工单位应按要求进行剥露,并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格,业主承担由此发生的经济支出,赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格,施工单位则应承担发生的费用,工期应予顺延。 (4)施工单位应按协议条款约定时间向业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量),并在计量24小时前通知施工单位。 2.问题 (1)请分别指出以上合同条款中的不妥之处。 (2)针对合同条款中的不妥之处应如何改正? (3)施工方案应包括哪些内容? (4)施工组织设计交底有何要求? (5)管道安装前现场应具备哪些条件?

判断题背景资料:某工程合同商谈中业主提出,工程的结算以施工图预算为基础,单项工程变更量在5%以内时不作调整,当超过5%时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求,按此意见签订了正式合同。在施工过程中,设计单位不断发出小量的变更,使施工单位花费大量的人力、财力,当施工单位要求监理、业主单位办理签证时,监理、业主单位总是以合同该条款规定为由,拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目对于合同条款中可能产生歧义的内容应该通过评审,在商谈过程中争取取得一致意见。A对B错

单选题某水利工程施工项目,批复的初步设计工期为200天,招标文件中的工期为190天。发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》,与施工单位签订了施工合同,协议书中的工期为185天,则该工程的合同工期应为()天。A200B190C185D180

单选题某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了合同,根据合同法的规定,其中属于委托合同的是()。A工程设计合同B施工承包合同C工程监理合同D工程设计合同和工程监理合同